第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共9页编号：ΧΧ油库改扩建工程罐基础桩基施工合同工程名称：甲方：乙方：签订地点：合同签订日期：年月日甲方：第2页共9页第1页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共9页法定代表人：住所地:乙方：法定代表人：住所地：1.总则依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证本工程的工期、质量，明确双方责任，经甲乙双方协商签订本合同。具体条款如下：2.工程概况2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程内容：2.4承包方式：包工、包料3.工程合同价款及付款方式3.1罐基础桩基费用依据武清油库改扩建工程初步设计概算部分第三册中的CFG桩计算，最终确定工程总价款为万元。大写：元。3.2付款方式：合同签订两周内支付合同总价款的30%，工程进度达到60％时支付合同总价款的50％，工程竣工验收合格后两周内支付合同总价款的20%。3.3乙方应在甲方付款前提供合法、有效的全额发票。倘若乙方未及时提供相应的全额发票，甲方可相应的顺延付款时间。4.工期本合同有效工期45天，自合同签定之日起计算。如有其它原因工期据实调整。5.甲方责任5.1按照有关规定，甲方负责施工现场的三通一平，其中水、第3页共9页第2页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共9页电负责送到划定的施工区域内；5.2由甲方办理开工手续，因手续不齐备并要求乙方开工，就此造成的工程罚款，均由甲方承担；5.3甲方负责提供工程地点勘测报告一份，桩基施工图三份，并提供建筑物放线所需水准点、坐标点，明确地下管线的埋置情况；5.4正式开工后，甲方派出工地代表负责监督施工质量，办理现场签证、设计变更及协调施工中有关问题；5.5施工中如甲方造成停工、窝工，工期顺延，由此造成的损失由甲方负责；5.6因停电、下雨及其它人力不可抗拒的自然原因造成停工，工期顺延；5.7甲方确保供应一台400KVA的变压器以供用电，其余部分需乙方自备电源。5.8乙方在施工中发生或发现问题必须以书面形式及时向甲方报告，甲方应在48小时内给予书面答复，若在规定时间内没有答复，视为同意乙方意见；6.乙方责任6.1乙方在组织施工中，必须遵照国家颁布的施工验收规范和质量检测标准及设计要求施工；6.2开工前向甲方提交项目部成员名单及联系方式，按时提交竣工资料；6.3严格按图纸施工，按合同工期竣工；6.4安全生产、文明施工，安全责任由乙方自负；7.健康、安全与环境保护《ΧΧ油库改扩建罐基础桩基工程施工HSE合同》作为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力（见附件一）。8.争议的解决本合同履行过程中发生的纠纷双方应协商解决。协商不成的，第4页共9页第3页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共9页可向当地人民法院提起诉讼。9.其它9.1在施工中超出本合同规定的工作范围，所发生的费用经现场核定后按国家预算定额另行计算追加；9.2本合同自签定之日起生效，工程竣工验收合格，并办理结算,工程款全部结清后自行失效；9.3本合同在生效期间，甲乙双方必须严格要求认真履行，由于一方原因造成合同不能履行或不能完全履行，责任方承担经济责任；9.4本合同一式九份，甲方五份乙方四份。9.5未尽事宜双方协商后以书面形式签定补充协议。甲方：（盖章）乙方：（盖章）法定代表（委托）人：法定代表（委托）人：时间：年月日时间：年月日附件一：ΧΧ油库改扩建工程施工HSE合同甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国环境保护法》以及有关安全环保的国家法律、法规及标准，就《ΧΧ油库改扩建罐基础桩基工程施工合同》第5页共9页第4页共9页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第5页共9页中的健康、安全和环境保护等有关事宜，甲乙双方按照平等互利、协商一致的原则，订立本合同。1．定义及解释1.1违约、违规、违章：指安全合同当事人违反安全法律法规，违反安全规定、标准，违反安全规章的行为。1.2事故：指在安全合同规定的范围内，由于当事人责任或...
