工程第合同段项目部声明合同对方：在本合同的订立、变更、履行、结算、终止及争议处理中做出的意思表示，在同时满足下列条件时对工程第合同段项目部有法律约束力：1、必须是书面中文表示；2、工程名称：K+-K+段构造物工程3、必须有项目经理、常务副经理和项目经济师的亲笔签名及时间；4、必须加盖有项目部公章。5、合同签订地点：晋中市榆次区6、争议解决方式：（1）自行和解或要求有关主管部门进行调解。（2）和解、调解不成的双方约定，向山西省晋中市榆次区人民法院提起诉讼。7、合同签订必须是法定代表人或法定代表人授权的代理人。任何不满足上述条件之一的意思表示，对工程第合同段项目部不产生任何法律约束力，所有法律责任由行为人个人自负。特此声明第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第1页共13页工程第合同段项目部年月日上述内容已由工程第合同段项目部职员向我宣读并表达，我方愿接受上述声明的全部内容。合同对方签收：（签字并盖章）时间：构造物施工劳务合作合同范本甲方：乙方：甲方承建公路第合同段施工任务，经甲乙双方共同协商，乙方自愿在保证工程质量，保证工期的条件下，协助甲方完成部分工程任务，依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国劳动合同法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程劳务作业合作事项协商一致，签订本劳务作业合作合同，双方共同遵照执行。一、乙方营业执照情况营业执照注册号：名称：住所：法定代表人姓名：注册资本：实收资本：公司类型：第2页共13页第1页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共13页经营范围：年度检验情况：二、乙方劳务作业项目及提供劳务内容（样本）1、工程名称：2、工程地点：3、劳务合作内容：上部工程：箱梁预制、桥面系、防撞墙、搭板及下部工程：桩基、系梁、墩柱（台）、盖梁等工程的砼浇筑、养生，模板安装、钢筋加工制作绑扎等工作内容。三、劳务合作工期要求1、本合同工程自200年月日至200年月日完工。2、在施工过程中，如遇下列情况，需顺延工期半个月以上时，甲方应及时通知乙方，经双方协商并通过书面形式确定顺延期限：第一、因人力不能抗拒的原因被迫停工的。第二、因业主提出变更计划或变更施工图而不能继续施工的。第三、与乙方无关的其它原因而必须顺延工期的。四、质量标准按甲方与业主签订的施工合同有关质量的约定，国家现行的《公路工程质量检验评定标准》（土建工程）（JTGF80/1-2004），本劳务作业必须达到质量评定合格等级，争创样板工程。五、施工方式乙方在保证工程质量，保证工期的条件下，按照《公路桥涵施工规范》及业主或监理下发文件要求，完成合同签订的施工图纸所涉及工程的全部项目。六、劳务作业内容及承包单价（样本）1、乙方承包单价、工作内容及甲方提供的服务（1）下部工程①灌注桩：A、承包单价：元/M3；B、工作内容：1）钢筋笼制作、运输、焊接、绑扎、吊装入孔。2）安拆导管及砼漏斗的制作、安装、拆除，灌注桩身砼(包括振捣)。第3页共13页第2页共13页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共13页C、甲方提供的服务：甲方承担钢筋原材料费、电费、吊车费。②底系梁：A、承包单价：元/M3；B、工作内容：1）组合钢模板拼拆及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放、模板领用、归还。2）、钢筋制作、运输、电焊、绑扎。3）、砼浇筑、振捣及养生。4）、底模制作(要求底模用15cm厚水稳砂砾处置，3cm砂浆抹面)5）、凿除桩头。C、甲方提供的服务：甲方承担钢筋原材料费、电费、吊车费。③承台：A、承包单价：元/M3；B、工作内容：1）组合钢模拼拆及安装、拆除、修理、涂脱模剂、堆放、模板领用、归还。2）钢筋制作、运输、电焊、绑扎。3）砼浇筑、振捣及养生。4）承台底模制作(要求底模用15cm厚砂浆处置，3cm砂浆抹面)。5）凿除桩头。C、甲方提供的服务：甲方承担成品砼费、吊车费、电费、模板费。。④柱式墩：A、承包单价：元/M3；B、工作内容：1）搭、拆脚手架、踏步、井字架及轻型...
