专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年版建筑伸缩缝施工合同版本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址第二条：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三条：施工内容与要求3.1施工内容3.2施工标准与要求3.3施工时间节点第四条：材料与设备4.1乙方提供的材料与设备4.2甲方提供的材料与设备4.3材料与设备质量标准第五条：施工人员与管理5.1乙方施工人员配备5.2施工人员资质要求5.3施工现场管理第六条：质量控制与验收6.1质量控制体系6.2验收标准与程序6.3验收结果处理第七条：合同价格与支付7.1合同总价7.2支付方式与时间7.3价格调整机制第八条：工期延误与责任8.1工期延误的原因8.2工期延误的责任与赔偿8.3工期延误的处理第九条：违约责任与争议解决9.1违约行为及责任9.2争议解决方式9.3法律适用及管辖第十条：合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件10.3变更与解除的程序第十一条：保密条款11.1保密内容11.2保密义务及期限11.3违约保密条款的处理第十二条：不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力的处理12.3不可抗力导致的合同变更或解除第十三条：合同的生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止后的处理第十四条：其他条款14.1双方约定的其他事项14.2附加条款14.3附件清单第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑公司甲方地址：××省××市××区××路××号1.2乙方名称：×××施工有限公司乙方地址：××省××市××区××路××号第二条：工程概况2.1工程名称：×××大厦建筑伸缩缝施工工程2.2工程地点：××省××市××区××路××号2.3工程规模：根据甲方提供的工程设计图纸及说明进行施工2.4工程预算：人民币××万元整（￥××0,000.00）第三条：施工内容与要求3.1施工内容：按照甲方提供的工程设计图纸及说明，完成建筑伸缩缝的施工工作3.2施工标准与要求：符合国家及行业相关标准和要求，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等3.3施工时间节点：按照甲方提供的施工计划进行，乙方应保证在合同约定的工期内完成施工第四条：材料与设备4.1乙方提供的材料与设备：乙方应按照甲方提供的材料清单提供合格的材料与设备，并对提供的材料与设备质量负责4.2甲方提供的材料与设备：甲方应按照乙方提供的材料清单提供合格的材料与设备，并对提供的材料与设备质量负责4.3材料与设备质量标准：符合国家及行业相关标准和要求，包括但不限于《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）等第五条：施工人员与管理5.1乙方施工人员配备：乙方应按照施工需要配备足够的施工人员，并保证施工人员的资质符合施工要求5.2施工人员资质要求：施工人员应具备相应的职业资格证书，且无不良记录5.3施工现场管理：乙方应负责施工现场的管理工作，确保施工现场的安全、卫生和秩序第六条：质量控制与验收6.1质量控制体系：乙方应建立完善的质量控制体系，对施工过程进行全程监控，保证施工质量6.2验收标准与程序：验收应按照甲方提供的验收标准进行，乙方应配合甲方进行验收工作6.3验收结果处理：验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直到符合验收标准为止第八条：工期延误与责任8.1工期延误的原因：包括但不限于自然灾害、政策调整、甲方原因等不可抗力因素导致的工期延误8.2工期延误的责任与赔偿：由于不可抗力因素导致的工期延误，双方互不承担责任。其他原因导致的工期延误，由责任方承担相应的责任8.3工期延误的处理：工期延误超过合同约定的期限，双方可协商延长合同工期。如协商不成，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金第九条：违约责任与争议解决9.1违约行为及责任：包括但不限于未按约定履行合同义务、未按约定提供材料与设备、未按约定时间完成施工等9.2争议解决方式：双方发生争议时，应通过友好协商解决。协商不成时，任何一方均可向合同签订地的人民法院提起诉讼9.3法律适用及管辖：本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律，并由合同签订地的人民法院...
