专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年住宅小区水电安装与消防系统工程协议模板一本合同目录一览第一条工程概述与定义1.1工程名称：2024年住宅小区水电安装与消防系统工程1.2工程地点：具体地址1.3工程内容：包括但不限于水电安装、消防系统设计、施工、验收等第二条合同主体2.1发包方：住宅小区开发商全称2.2承包方：具体施工单位全称第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额：人民币元整3.2支付方式：分期支付，具体支付时间及金额见附件第四条工程进度与工期4.1工程预计开始日期：2024年X月X日4.2工程预计结束日期：2024年X月X日4.3工期延误及其后果：详见附件第五条工程质量与标准5.1工程质量标准：符合国家相关法律法规及行业标准5.2质量保证期：自工程验收合格之日起一年第六条施工材料与设备6.1承包方应提供完整的材料合格证明6.2承包方应保证施工设备的有效性第七条安全生产与环保7.1承包方应严格按照国家安全生产法规进行施工7.2承包方应采取有效措施，确保施工过程中的环境保护第八条工程变更8.1工程变更的条件与程序：详见附件第九条违约责任9.1发包方的违约责任：详见附件9.2承包方的违约责任：详见附件第十条争议解决10.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议10.2若协商不成，任何一方均可向工程所在地人民法院提起诉讼第十一条合同的解除11.1合同解除的条件与程序：详见附件第十二条合同的转让12.1双方同意，合同不得转让给第三方第十三条附件13.1附件包括：工程量清单、付款凭证、验收标准等第十四条其他约定14.1双方认为需要约定的其他事项，详见附件第一部分：合同如下：第一条工程概述与定义1.1工程名称：2024年住宅小区水电安装与消防系统工程1.2工程地点：中华人民共和国省市区路号住宅小区1.3工程内容：包括但不限于住宅小区内所有居民住宅及公共区域的水电安装、消防系统设计、施工、验收、保修等。第二条合同主体第三条合同金额与支付方式3.1合同总金额：人民币捌佰万元整（￥8000000）3.2支付方式：3.2.1合同签订后七个工作日内，开发商支付合同总金额的10%作为预付款；3.2.2工程进度达到约定的阶段性要求后，施工方提交进度款申请，开发商审核无误后支付相应进度款；3.2.3工程验收合格后，开发商支付合同总金额的80%；3.2.4质量保证期内，如有质量问题，按实际情况协商解决。第四条工程进度与工期4.1工程预计开始日期：2024年X月X日4.2工程预计结束日期：2024年X月X日4.3工期延误及其后果：4.3.1若非施工方原因导致工期延误，施工方有权要求延长工期，并要求开发商支付因工期延误产生的额外费用；4.3.2若施工方原因导致工期延误，开发商有权要求施工方支付违约金，具体金额按合同总金额的1%计算。第五条工程质量与标准5.1工程质量标准：符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国消防法》和国家相关法律法规及行业标准；5.2质量保证期：自工程验收合格之日起一年；5.3验收标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。第六条施工材料与设备6.1承包方应提供完整的材料合格证明，确保所使用的材料符合国家相关法律法规及行业标准；6.2承包方应保证施工设备的有效性，并承担因设备故障导致的工期延误和额外费用的责任；6.3承包方在施工过程中应严格按照施工方案和操作规程进行，确保施工安全。第七条安全生产与环保7.1承包方应严格按照国家安全生产法规进行施工，并承担因施工安全事故导致的全部责任；7.2承包方应采取有效措施，确保施工过程中的环境保护，防止对周边环境和居民生活造成影响；7.3承包方应对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识和技能；7.4承包方应定期对施工现场进行安全生产检查，发现问题及时整改。652578第八条工程变更8.1工程变更的条件与程序：8.1.1合同履行过程中，如因设计错误、工程量增减、设备材料规格更换等原因导致工程变更，双方应及时协商，确定变更内容和费用；8.1.2变更费用按照实际情况计算，由双方协商确定分担方式；8.1.3工程变更应签订书面变更协议，作为本合同的附件。第九条违约责任9.1发包方的违约责任：9.1.1开发商未按约定时间...
