2024年拉萨住宅装饰施工合同范本本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1甲方（业主）：拉萨市区路号住宅业主1.2乙方（施工方）：拉萨市装修工程有限公司第二条：合同项目及范围2.1项目名称：拉萨市区路号住宅装饰施工项目2.2项目范围：包括但不限于室内墙面翻新、地板更换、卫生间改造、厨房装修等第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币捌佰捌拾捌万元整）3.2支付方式：分三次支付，具体支付时间及比例详见合同附件第四条：施工工期4.1合同工期：自合同签订之日起至2024年12月31日止4.2工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决第五条：施工质量及标准5.1施工质量：符合国家相关建筑装饰验收标准及甲方要求5.2质量保修：乙方承诺工程竣工后一年内免费保修第六条：合同的履行及变更6.1双方应严格按照本合同约定的条款履行合同义务6.2如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议第七条：违约责任7.1甲方违约：甲方未按约定时间支付合同款项，应支付违约金7.2乙方违约：乙方未按约定时间完成工程或施工质量不符合约定，应承担修复费用并支付违约金第八条：争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第九条：合同的解除9.1在合同履行过程中，如一方严重违约，另一方有权解除合同9.2合同解除后，双方应按照约定承担相应的责任第十条：合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字盖章之日起生效10.2本合同的变更和解除必须经双方协商一致，并书面确认第十一条：保密条款11.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密11.2违反保密条款的一方，应承担违约责任并赔偿对方损失第十二条：法律适用及争议解决12.1本合同适用中华人民共和国法律12.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决12.3如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼第十三条：其他约定13.1双方应在合同签订后七个工作日内向对方提供相关资质证明文件13.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力第十四条：合同附件14.1合同附件包括：工程预算表、工程设计图纸、支付时间表等第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义第二条：合同项目及范围2.1项目名称：拉萨市区路号住宅装饰施工项目。2.2项目范围：包括但不限于室内墙面翻新、地板更换、卫生间改造、厨房装修、水电改造、家具购买及安装等。具体施工内容以附件工程预算表及设计图纸为准。第三条：合同价格及支付方式3.1合同总价：人民币元整（大写：人民币捌佰捌拾捌万元整）。3.2支付方式：3.2.1合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方合同总价的30%作为预付款。3.2.2工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同总价的30%。3.2.3工程竣工并验收合格后，甲方支付乙方合同总价的40%。第四条：施工工期4.1合同工期：自合同签订之日起至2024年12月31日止。4.2工期延误：如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。若非不可抗力因素导致工期延误，每延误一天，乙方应向甲方支付合同总价1%的违约金。第五条：施工质量及标准5.1施工质量：乙方应严格按照国家相关建筑装饰验收标准及甲方要求进行施工，确保工程质量。5.2质量保修：乙方承诺工程竣工后一年内免费保修，保修期内如出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后七个工作日内进行修复。第六条：合同的履行及变更6.1双方应严格按照本合同约定的条款履行合同义务。6.2如需变更合同内容，双方应签订书面变更协议，并经双方盖章确认。变更协议与本合同具有同等法律效力。第七条：违约责任7.1甲方违约：甲方未按约定时间支付合同款项，应支付违约金，违约金为合同总价的1%。7.2乙方违约：乙方未按约定时间完成工程或施工质量不符合约定，应承担修复费用并支付违约金，违约金为合同总价的1%。7.3双方均违约：如双方均违反合同约定，应互相承担违约责任，并根据实际情况支付违约金。第八条：争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条：合同...
