室内装饰装修合同（室内装饰装修合同纠纷民事判决书）室内装饰装修合同（室内装饰装修合同纠纷民事判决书）该怎么写呢？在写的时候都需要注意哪些呢！下面是会员投稿的关于室内装饰装修合同（室内装饰装修合同纠纷民事判决书）的最新文章，供大家参考。>室内装饰装修合同 1 合同编号：_________ 甲方（发包人）：_________ 法人执照号码：_________ 法定代表人：_________ 地址：_________ 委托代理人：_________ 身份证号：_________ 联系电话：_________ 乙方（承包人）：_________ 营业执照号码：_________ 法定代表人：_________ 地址：_________ 委托代理人：_________ 身份证号：_________ 联系电话：_________ 行业准入证号码：_________ 工程设计师：_________ 身份证号：_________ 施工负责人：_________ 身份证号：_________ 丙方：_________ 社团登记证号码：_________ 地址：_________ 法定代表人：_________ 联系电话：_________ 委托代理人：_________ 身份证号：_________ 合同签订地址：_________ 根据《中华人民共和国合同法》、《住宅室内装饰装修管理办法》（建设部第 110 号令）及其它有关法律、法规，结合室内装饰装修工程的特点，三方在平等、自愿、友好协商的基础上，就甲方装饰装修工程的有关事宜，达成以下协议： 第一条 工程概况 1．1 施施工场地点：_________。 1．2 工程装饰装修面积：_________。 1．3 工程户型（以房管局登记备案为准）：_________。 1．4 施工内容及做法（见附件 1：《广东省室内装饰装修工程施工合同施工项目确认表》、附件 2：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程内容和做法一览表》及附件 3：《广东省室内装饰装修工程施工合同工程施工图纸》）。 1．5 工程承包方式，经商定实行下列第_________种方式： （1）乙方（承包人）包工、包全部材料（见附件 4：《广东省室内装饰装修工程施工合同承包人提供装饰装修材料、设备明细表》）； （2）乙方（承包人）包工、包部分材料，甲方（发包人）提供其余部分材料（见附件 4 及附件 5：《广东省室内装饰装修工程施工合同发包人提供材料、设备明细表》）； （3）乙方（承包人）包工、甲方（发包人）提供全部材料（见附件 5）。 1．6 工程期限： 开工日期：_________年_________月_________日； 竣工日期：_________年_________月_________日。 1．7 工程款：本合同工程造价为人民币____...
