某建筑工程劳务合同(范本)建筑工程劳务合同（范本）发包方： （以下简称甲方）承包方： （以下简称乙方）为确保甲方承建的______ __ __工程顺利完工，根据施工安排，甲方将该项目劳务工程承包给乙方施工。根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，根据高标准、严格要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：一、工程概况1、工程名称： 。 2、工程地点： 。 3、工程数量： 。 4、工程内容： 。 二 、工期及工期要求 1．开工日期：________年_______月_______日开工。 2．竣工日期：________年_______月_______日竣工。 3 ．总工期为：日历天________天。 4．阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。 5、所有工作内容必须根据项目经理部周、月、季进度计划执行并按期完成。乙方根据、材料、劳资、财务月计划，会同工长编制出月班组作业计划。6、乙方的投入必须满足质量、安全、文明施工、进度的要求，如投入物质不够质量、安全隐患、工期延误、所造成的损失全部由乙方负责。7、若因甲方原因造成工程停工两天（含两天）以上，累计每月不超过 4 天，按进场的租赁费补偿乙方；如遇不可抗力因素造成工程停工，甲乙双方协商解决。三、质量标准：合格（力争优良）四、乙方工程承包范围1、自基础垫层施工开始到工程交工的所有土建内容，含散水与内排水沟、台阶、周转材料、机械设备；现场材料周转、堆码、清理；外脚手架及所有防护架搭、拆工作；安全通道防护搭设；负责文明施工、安全、工期、标化施工场地等直至工程交竣工在内的所有用工（以 2025定额规定的所有工作内容）；因设计变更单增加的工程量分项工程人工费在两千元范围内（含两千元）的，不做调整，超过两千元的工程量按实结算。2、工程基础、主体结构全部使用商品砼（砌筑砌体及抹灰的砂浆、构造柱、过梁、室外散水、台阶采纳现场搅拌）。3、基础：砼垫层、砖胎模等工作，负责清理基坑土方修边捡底及周边安全防护设置等工作。4、钢筋工程：钢筋制作、绑扎、机具、扎丝、所有焊接、试件取样、焊药、所有砼垫块。不包括地下室钢筋机械连接。（机械连接仅包括地下室钢筋直径 22、25 的三级钢。）5、模板工程：架管架料、扣件、木枋、木模板、模板制作、安装、拆除、机具...
