建筑施工合同建筑施工合同是指承包人按照发包人的要求,依据勘察、设计的有关资料、要求,进行施工建设、安装的合同。建筑施工合同怎么写呢?以下是小编为大家整理的建筑施工合同范文，欢迎参考阅读。建筑施工合同范文1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》的原则，并参考《中华人民共和国建筑法》，《建设工程施工发包与承包价格管理暂行规定》，《建筑工程施工发包与承包计价管理办法》等法律、法规相关规定，结合本工程具体情况，为明确发包方与承包方双方在工程施工过程中的权利义务，双方本着公平、公正、自愿、诚信、互惠互利的原则，特签订本合同，以资共同遵守。经甲、乙双方协商达成如下协议：此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。一、工程概况工程名称：兴建公司指挥部(其中职工宿舍9间，建筑平方面积218㎡，四合院办公室建筑平方面积为389.6㎡)。二、承包方式1、由乙方包工包料，并负责所有施工用具设备;2、施工包干价每平方米按1080元计算，工程总造价为656208元(大写：陆拾伍万陆仟贰佰零捌元整);3、工程承包内容：土建工程水、电安装及房屋装饰装修;4、乙方在施工时出现工程增减时，甲、乙双方共同协商，确定后增减工价，待完工后一并纳入结算。三、工程工期1、甲方规定动工时间为年月日至年月日，乙方不得提前和推后。2、在保证工程质量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可顺此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。延，若因乙方人为原因工期延时，甲方有权扣除乙方施工费。四、工程质量1、整个工程必须按国家施工规范要求施工;2、乙方未按甲方要求，质量不合格所造成的返工费及材料费由乙方负责。五、施工费结算方式1、合同签定后，由乙方积极组织施工人员进行施工，每月按进度款50%，竣工验收后付清余款;2、甲、乙双方必须共同遵守，以上约定的付款方式，不到付款时间，乙方不得违反上述付款方式向甲方提前付款要求，如果中途退场视为违约，按进度款30%付款。第六条：安全生产在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用电，用水安全，高空作此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。业必须系好安全带，做到安全施工，文明施工，杜绝一切不安全事故，倘若发生病、伤、亡等一切安全事故，责任由乙方全部自己负责，甲方不承担任何责任。七、劳动争议处理及其他双方因履行本合同发生争议，应当向甲方劳动争议调解委员会申请调节，调解不成的，应当自劳动争议发生之日起，60日内向公司所在地有管辖权的劳动争议仲裁委员会申请仲裁。对仲裁裁决不服的，可自接到裁决书之日15日内向人民法院起诉。八、其他1、甲方依法制定的规章制度及其他专项协议作为本劳动合同的附件，与本劳动合同具有同等法律效力;2、本合同未尽事宜或与国家、湖北省有关规定相悖的，按照有关规定执行;此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。3、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。本合同自双方盖章签字之日起生效;甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建筑施工合同范文2甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑管理条例》和相关法律、法规的相关规定，甲方将承包的广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房的基础工程单项承包给乙方，本着公开、公平、公正的原则，经甲、乙双方共同协商，特订合同如下：一、工程概况此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。1、工程名称：广元市利州区工农镇千佛崖一组居民安置房基础工程。2、工程地址：千佛崖一组洞子口矛地湾。3、工作内容：基础工程中的基槽土方清理、砼的上料搅拌、运输、浇筑。4、工程规模：大小住户约40户左右。二、工程造价和付款方式：1、砼的上料搅拌、运输、浇筑等全过程按70元/m(包括清理基础余土，砼振动棒、电...
