下载后可任意编辑工程赔偿的协议书篇一：赔偿协议书甲方：_________乙方：_________为了维护某小区25、26、27、28栋楼居户的合法权益，甲、乙双方于_________年_________月_________日签订《建筑施工补偿协议》，因为乙方在某小区施工对小区25、26、27、28栋楼居户出行安全、生活环境、噪音污染等造成了一定的损害或加重，约定由乙方向甲方提供适当的经济补偿作为对居户损害的回报，经甲、乙双方协商，达成如下协议：第一条建筑施工时间双方约定，施工的期限为20XX年3月至2024年10月总计2.5年，商讨的赔偿金额依此期限计算，假如施工方未能按时完工，则补偿金额作相应增加。第二条在不影响施工进度的前提下。夜间建筑施工应尽量降低噪音的污染，尽量减小对小区居户休息的影响。第三条：在协议施工期间。尽量减少因施工对小区居户的出行安全、生活环境、噪音污染的影响，以免对小区居民造成更加严重的潜在损害。第四条：乙方在签订协议后，必须按时足额的将经济下载后可任意编辑补偿赔付到位。逾期应按协议的方案增加补偿，并承担由此造成的一切后果。第五条：赔偿金额：经小区居户全体会议讨论决定，赔偿金额为每户每年4000元，共计10000元，小区25、26、27、28栋楼居户共计144户，因施工逾期，根据逾期时间，按上述商讨的金额与时间的比例进行追加补偿。第六条：赔付时间。自协议签订之日起一个月内每户的补偿足额赔付到位，逾期按银行三年期商业性质利率计算追加赔付金额。第七条争议的解决本协议各方当事人对本协议有关条款的解释或履行发生争议时，应通过友好协商的方式予以解决。经协商未达成书面协议，则任何一方当事人均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他本协议可根据各方意见进行书面修改或补充，由此形成的补充协议，与协议具有相同法律效力。本协议自各方的法定代表人或其授权代理人在本协议上签字并加盖公章之日起生效。本协议一式两份，双方各执一份，具有相同法律效力。下载后可任意编辑甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________代表人（签字）：_______代表人（签字）：_______年____月____日_________年____月____日篇二：工程事故赔偿协议甲方：XXX乙方：XXX事故原因：XX年XX月甲方在乙方施工场地内受伤，乙方当即把甲方送往医院观察治疗，XX年XX月乙方经治疗观察无大碍出院，甲、乙双方经协商，自愿达成一次性赔偿协议，现依据国家法律和相关规定，对具体的赔偿事项和双方权利义务明确如下，双方须谨遵恪守：经甲乙双方充分协商一致达成如下协议：一：甲方第一次出院后，乙方不再承担甲方任何费用；二：乙方支付甲方误工费、护理费等所有后期费用XXX（大写人民币：XXX元整）；三：本协议所涉及的赔偿是一次性终结赔偿，乙方支付甲方费用后，今后甲方不得以任何理由向乙方主张任何权利，乙方不再负有任何赔偿责任；四：本协议签订时，双方均是在自愿的情形下签订的，下载后可任意编辑不存在任何大误解或显示公平的情形，甲、乙双方不得以任何理由对于协议提出反悔；五：本协议自双方当事人签字后生效；六：本协议一式二份，甲、乙双方各执一份。甲方签字：XXX乙方签字：XXX年月日年月日篇三：工程索赔范本一、索赔成立1、与合同对比，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出或直接工期损失。2、造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任。二、工程索赔的依据根据现行法律法规、合同文件及工程惯例,《合同法》第284条规定：“因发包人的原因致使工程中途停建、缓建的，发包人应当实行措施弥补或者减少损失，赔偿承包人因此造成的停工、窝工、倒运、机械设备调迁、材料和构建积压等损失和实际费用。”合同文件根据甲乙双方签订的施工合同，工程惯例主要参考清单计价法律规范以及相关施工法律规范。三、索赔事项概述下载后可任意编辑由我单位承建的，于2024年12月27日进行开工典礼，于2024年12月28日我单位积极组织进场，投入大量机械设备和人员以确保施工工期。然自2024年3月6日起，由于建设方联系的外借土方未到场，现场处理停工、半停工状态，至2024年4月26日开始复测A区缺土方量，最终确定由我单位在红线...
