2024商品房买卖合同_151VIP免费

2022商品房买卖合同商品房买卖合同范文锦集9篇在人们的法律意识不断增加的社会，随时随地，各种场景都有可能运用到合同，它可以爱护民事法律关系。你知道合同的主要内容是什么吗？下面是我帮大家整理的商品房买卖合同9篇，仅供参考，大家一起来看看吧。商品房买卖合同篇1合同编号：_________第1页共94页出卖人：_________居处：_________邮编：_________营业执照号码：_________资格证书号码：_________法定代表人：_________联系电话：_________托付代理人：_________联系电话：_________第2页共94页买受人：_________国籍：_________性别：_________诞生年月日：_________居处（址）_________邮编：_________证件名称：_________号码：_________联系电话：_________第3页共94页托付/法定代理人：_________居处（址）_________联系电话：_________依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律、法规之规定，买受人和出卖人在同等、自愿、协商一样的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据1、出卖人以方式取得座落于_________地块的国有土地运用权。2、该地块为：_________，土地运用权面积为：_________，买第4页共94页受人购买的商品房（以下简称该商品房）所在土地用途为：_________，土地运用年限自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。3、出卖人经批准，在上述地块上建设的商品房为：_________，建设工程规划许可证号为：_________，建筑工程施工许可证号为：_________，建设工程施工合同约定的开工日期为：_________，建设工程施工合同约定的竣工日期为：_________.其次条商品房状况该商品房销售许可证号：_________.第5页共94页商品房座落：_________区_________县_________路、道、街。设计用途_________；建筑结构_________；建筑层数为_________层。建筑面积_________平方米，其中：套内建筑面积_________平方米，公共部位分摊建筑面积_________平方米。商品房平面图见附件一，商品房抵押、租赁等状况见附件二。第三条计价方式与价款出卖人与买受人约定按下述第_________种方式计算该商品房价款：第6页共94页1、按建筑面积计算，该商品房单位为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元。2、按套内建筑面积计算，该商品房单价为（_________币）每平方米_________元，总金额（_________币）_________元整。3、按套（单元）计算，该商品房总价款为（_________币）_________元整。4、_________.第四条付款方式及期限买受人实行下列第_________种方式付款。第7页共94页1、一次性付款，自签约日起_________日内付全部价款_________元。（小写：_________万元）2、分期付款。（1）第一次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%；_________币_________元。（小写：_________元）（2）其次次付款自签约日起_________日内付全部价款的_________%；_________币_________元。（小写：_________元）（3）其余部分在移交房屋前一天付清_________%；_________币_________元。（小写：_________元）第8页共94页3、贷款方式付款。买受人可以首期支付购房总价款的_________%，其余价款可以向_________银行或住房公积金管理机构借款支付。4、其他方式_________.第五条房产交付1、房产实物状况、权利状况，符合有关规定和双方约定的，方可交付；不符合有关规定和双方约定的，不得交付。2、出卖人须于_________前，将该房产及相关证明交付买受人。如遇不行抗力，双方约定处理方式：_________.3、上述相关证明包括：_________.第9页共94页第六条产权转移登记及其他相关设施登记1、协议订立后，买卖双方应在30日内，到房屋全部权登记机关办理房屋全部权转移登记手续。2、根据有关规定，其他相关设施应办理登记的，应在规定期限内办理。3、如因一方缘由造成另一方未能刚好办理房屋全部权转移登记、其他相关设施登记造成损失的，应依法担当违约责任。第七条出卖人逾期交付商商品房买卖合同篇2第10页共94页原告：，男，汉族，年月日诞生，住，身份证号：。被告...