下载后可任意编辑外墙涂料工程承包合同一、合同基本信息合同编号合同双方承包方：• 公司名称：• 信用代码：• 地址：• 联系方式：发包方：• 公司名称：• 信用代码：• 地址：• 联系方式：下载后可任意编辑工程概况工程名称工程地址二、合同约定事项工程内容工程范围涂料工程包括但不限于以下范围：• 外墙涂料刮平处理• 基层涂料处理• 防水层材料制作• 外墙涂料面层工程处理工程的具体内容及要求详见工程图纸和技术法律规范。工程质量本工程质量标准参照国家相关规定执行，承包方应根据合同约定的工作内容和质量要求进行施工。工期本工程工期为天（或月），自开工之日起计算。付款方式本工程实行阶段性付款方式，具体支付方式为：• 预付款：合同签订后支付工程总造价的 30%作为预付款。下载后可任意编辑• 阶段性付款：根据工程完成情况进行阶段性的付款。每个阶段的付款比例为合同总造价的 30%，分别对应工程进度中的三个节点。• 工程竣工验收后支付：工程完成后，承包方提交竣工验收报告，经发包方验收合格后，支付合同剩余人民币万元整。违约责任假如承包方违约，在发包方书面通知承包方后，承包方应在合理时间内补救违约行为，并承担由此产生的全部损失；假如承包方无法履行或者履行不完全，发包方有权解除合同。三、合同履行及终止合同履行承包方应根据本合同的约定履行合同义务，确保施工安全和工程质量，维护施工场地秩序，保护环境和公共设施，保证人身安全和财产安全。合同终止合同在以下情况下可被解除：• 双方协商，并签署书面协议。• 双方协商解除合同，一方提出书面解除通知，另一方在收到解除通知后 15 日内予以答复，如未得到答复，算作同意解除合同• 总包方因施工竣工等原因不再采纳分包方的服务，或者发包方因经营或其他原因，停止建设或终止合同。下载后可任意编辑四、合同签署合同生效本合同一式两份，自双方签字、盖章后生效。合同变更任何一方有关本合同的任何修改和补充，均需以书面形式作出并经双方协商一致并签署变更协议。五、争议解决对于本合同的解释和争议，双方应友好协商，如无法达成协议，申请仲裁或者诉讼解决。本合同争议解决方式为：由合同签订地的人民法院或者面对合同标的所在地的人民法院管辖。合同附件清单1.施工合同2.批准施工许可证3.施工图纸、设计图纸、施工方案4.现场检测记录5.竣工验收报告六、附则本合同的编制、解释和执行，均应遵守国家相关法律、法规和规章...
