专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX建筑加固工程承包简易协议通用文本2024一本合同目录一览一、总则1.1合同的定义与性质1.2合同的签订地点与时间1.3合同的适用法律二、工程概况2.1工程地点2.2工程名称2.3工程规模2.4工程内容三、承包范围与方式3.1承包范围3.2承包方式3.3承包人的主要责任四、合同价格与支付4.1合同价格4.2价格调整4.3支付方式与时间五、工期与进度5.1工期要求5.2进度计划5.3工期延误六、质量与标准6.1质量要求6.2质量检验6.3质量争议的处理七、安全与环保7.1安全要求7.2环保要求7.3安全事故的处理八、变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件九、违约责任9.1承包人的违约责任9.2发包人的违约责任十、争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构十一、合同的生效、变更与终止11.1合同的生效条件11.2合同的变更程序11.3合同的终止条件十二、其他约定12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力十三、附则13.1合同附件13.2合同的补充协议十四、合同的签署14.1签署时间14.2签署地点14.3签署人第一部分：合同如下：一、总则1.1合同的定义与性质1.2合同的签订地点与时间本协议于____年__月__日，在____（地点）由双方代表签署。1.3合同的适用法律本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。二、工程概况2.1工程地点工程位于____（详细地址）。2.2工程名称工程名称为____。2.3工程规模工程规模为____，包括但不限于建筑物面积、结构类型等。2.4工程内容工程内容包括但不限于：____。三、承包范围与方式3.1承包范围承包范围包括工程的设计、施工、材料供应、设备采购、验收、保修等一切与工程有关的环节。3.2承包方式本工程采用____方式承包，双方按照本协议约定履行各自的权利和义务。3.3承包人的主要责任承包人应按照发包人的要求，按时完成工程，并保证工程的质量和安全。承包人应承担工程期间的一切费用，包括但不限于人力、材料、设备、运输、保险等。四、合同价格与支付4.1合同价格本工程的合同总价为人民币____元（大写：____元整），币种为人民币。4.2价格调整合同价格在任何情况下不予调整。4.3支付方式与时间发包人应按照本协议约定的支付方式及时支付合同价款。具体支付方式为：____。五、工期与进度5.1工期要求本工程的工期为____天，自合同签订之日起计算。5.2进度计划承包人应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工进度计划，并报发包人批准。5.3工期延误如因承包人原因导致工期延误，承包人应承担相应的违约责任。如因不可抗力或其他非承包人原因导致工期延误，双方应协商顺延工期。六、质量与标准6.1质量要求本工程的质量应符合国家相关法律法规、行业标准和发包人的要求。6.2质量检验工程完成后，承包人应按照合同约定和国家标准进行自检、互检和专检。发包人或者其委托的第三方有权对工程质量进行检验，检验费用由发包人承担。6.3质量争议的处理如双方对工程质量有争议，应协商解决。如协商不成，可向工程所在地的人民法院提起诉讼。八、变更与解除8.1合同变更的条件除非本协议另有约定，任何一方提出变更或解除本协议，均应提前____天以书面形式通知对方，并经双方协商一致。8.2合同解除的条件在合同执行过程中，如发生不可抗力或其他不能归责于双方的原因导致无法继续履行本协议，双方有权解除合同。解除合同的条件和方式按照本协议约定或双方协商确定。九、违约责任9.1承包人的违约责任承包人违反本协议的约定，应承担违约责任，赔偿发包人的损失，并支付违约金。违约金的计算方式和金额按照双方约定或国家相关法律法规确定。9.2发包人的违约责任发包人违反本协议的约定，应承担违约责任，赔偿承包人的损失，并支付违约金。违约金的计算方式和金额按照双方约定或国家相关法律法规确定。十、争议解决10.1争议解决方式双方因本协议产生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地的人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构如双方同意通过仲裁解决争议，应选择____仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。十一、合同的生效、变更与终止11.1合同的生...
