专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX路基工程施工合同范本2024年通用本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1发包人2.2承包人3.合同价格3.1合同总价3.2价格调整3.3支付方式4.工程进度4.1施工期限4.2工程进度计划4.3延期竣工5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量检验6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3材料和设备验收7.施工安全7.1安全措施7.2安全事故处理7.3安全生产责任8.环境保护8.1环境保护措施8.2环保设施验收8.3环保责任9.变更与解除9.1合同变更9.2合同解除10.违约责任10.1发包人违约10.2承包人违约11.争议解决11.1协商解决11.2调解解决11.3仲裁解决11.4法律途径12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效12.2合同变更12.3合同终止13.合同的附件13.1附件一：工程量清单13.2附件二：材料和设备清单13.3附件三：施工图纸13.4附件四：其他相关文件14.其他约定14.1保密条款14.2知识产权保护14.3不可抗力14.4合同的补充和修改14.5合同解除后的处理14.6合同争议的解决方式第一部分：合同如下：第一条工程概况1.1工程名称：路基工程1.2工程地点：省市县道路1.3工程规模：公里1.4工程内容：包括但不限于路基土石方工程、排水工程、路面工程等。第二条合同主体2.1发包人：交通发展有限公司2.2承包人：建筑工程有限公司第三条合同价格3.1合同总价：人民币亿元（大写：人民币玖拾捌亿零叁佰万元整）3.2价格调整：合同实施期间，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可协商调整合同价格。3.3支付方式：按工程进度分阶段支付，具体支付比例和时间双方另行约定。第四条工程进度4.1施工期限：自合同签订之日起至年月日。4.2工程进度计划：承包人应按照发包人要求的时间节点提交工程进度计划，并按照计划完成工程。4.3延期竣工：如因不可抗力等因素导致工程延期，双方可协商延长合同工期。第五条工程质量5.1质量标准：符合国家及行业相关规范、标准要求。5.2质量保证：承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量。5.3质量检验：发包人有权对工程质量进行监督检查，承包人应予以配合。第六条材料与设备6.1材料供应：承包人负责采购施工所需材料，并保证材料质量。6.2设备供应：承包人负责提供施工所需设备，并保证设备正常运行。6.3材料和设备验收：发包人有权对承包人提供的材料和设备进行验收，承包人应予以配合。第八条施工安全8.1安全措施：承包人应按照相关法律法规、国家标准和行业规范，制定并落实施工安全措施。8.2安全事故处理：如发生安全事故，承包人应立即报告发包人和相关部门，并按照有关规定处理。8.3安全生产责任：承包人应对施工现场的安全生产负全责，确保施工现场安全。第九条环境保护9.1环境保护措施：承包人应按照相关法律法规和行业标准，制定并落实环境保护措施。9.2环保设施验收：环保设施完成后，承包人应组织验收，发包人可参与验收。9.3环保责任：承包人应对施工过程中的环境保护负全责，确保施工对环境的影响降到最低。第十条变更与解除10.1合同变更：合同实施过程中，如遇特殊情况，双方可协商变更合同内容。10.2合同解除：合同履行过程中，如一方违约，另一方有权解除合同。第十一条违约责任11.1发包人违约：如发包人未按约定支付合同价款，应支付违约金。11.2承包人违约：如承包人未按约定完成工程，应支付违约金。第十二条争议解决12.1协商解决：合同履行过程中，双方应友好协商解决争议。12.2调解解决：如协商不成，双方可向相关机构申请调解。12.3仲裁解决：如调解不成，双方可约定仲裁机构进行仲裁。12.4法律途径：如仲裁不成，双方可依法向人民法院提起诉讼。第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效：合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同变更：合同变更应书面签订，经双方确认后生效。13.3合同终止：合同履行完毕或双方同意终止合同的，合同终止。第十四条合同的附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：材料和设备清单14.3附件三：施工图纸14.4附件四：其他相关文件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出合同约定的工...
