新版建筑工程合同范本(经典版) 合同约定的相关内容，并由乙方承担由于工程分包而引发的相关责任。7.为了保证工程质量甲方有权制订工程材料和对材料进行认价，乙方必须根据甲方要求及质量标准采购工程材料。八.违约责任 1.因甲方原因造成的停工，由甲方驻现场项目经理和监理工程师认可后工期可以顺延。2.因甲方原因造成的停建、缓建，甲方在 1 个月内结算完毕并支付乙方已经完成工程量的工程款。3.乙方不按约定工期竣工，不按时交付工程，每延误一天乙方按合同总价的万分之三向甲方支付日违约金。如因乙方施工力量不足严重拖延工期，甲方有权责令乙方撤场，解除本协议并承担因延期造成的一切法律责任。4.如乙方工程质量出现较大问题造成甲方损失的，由乙方承担并且乙方应按合同总价的 3%向甲方支付违约金并承担一切法律责任。如施工过程中发现乙方有重大质量、安全事故，甲方有权责令乙方撤场并解除本合同，由此引起的后果由乙方负责。5.乙方依本合同需承担的违约金、赔偿金，可由发包方直接从承包方任何未结付的工程款中直接扣减。九.双方约定，如因乙方欠付任何第三人债务，被起诉并导致甲方作为共同被告，或依法保全甲方对乙方的责权或因乙方的任何原因导致甲方接受人民法院或仲裁机构的协助执行或财产保全通知的，除乙方在甲方接收上述起诉材料或保全或协助执行材料后 1 日内全额自行偿还拖欠债务，并协调撤回起诉或撤销保全或协议执行义务，或在 1 日内按权利人起诉额度向甲方提供保证金，否则，将视同乙方资产及信誉恶化且将严重影响本合同的正常履行，甲方可直接解除与乙方的施工合同并追究乙方的违约责任。十.此意向书双方签订之日起 3 日内，乙方向甲方指定的账户内打入保证金贰佰万元人民币，待乙方进场后 15 日内甲方退还乙方全部保证金，且甲方不支付任何利息。(本意向书签订后 3 日内保证金未打入指定账户内，此意向书作废)甲方承诺乙方工程最晚在 212 年 6 月 15 日前开工，假如不开工甲方无条件退还乙方保证金(人民币：贰佰万元整)，假如保证金未能在进场 15 日内(即 6 月 3 日)退还，则由归还，且需按保证金日千分之五计息给乙方，计息起使日期由 7 月 1 日开始。十一本意向书为工程结算的依据，具有法律效力，《建设工程施工合同》只用于办理工程施工的各项手续之用。本意向书与正式建设工程施工合同如有不同，以正式建设工程施工合同为准。十二.未经事宜双方友好协商，另行签订补充协议，如发生争...
