实用版私人工程合同VIP免费

第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制实用版私人工程合同为您供应有用版私人工程合同范本与有用版私人工程合同合同范本，帮您在签订有用版私人工程合同时供应相关的关心与了解。有用版私人工程合同发包方(以下简称甲方)：承包方(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国民法典》，《中华人民共和国建筑法》，《建筑工程质量管理条例》及其他有关法律、行政法规及____省颁布的有关的建设工程质量标准、规范、规程、条例、规定，结合本工程的详细状况，为了明确工程项目及双方责任，本着相互协作，确保施工项目顺当完成的原则，经过协商签订本合同。1、工程概况(一)工程名称：(二)工程地点：2、工程承包范围平安维护及整改3、合同工期30天4、工程造价工程造价为：元整第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制5、质量标准5.1质量标准：达到现行国家或专业的质量评定的合格标准。5.2使用标准、规范(包括但不限于以下内容)：5.2.1本工程的技术标准与规范应根据国家、部颁、地方的施工技术(验收)规程和规范。5.2.2本工程适用的地方标准、规程必需符合____省标准规程。6、承包方式按本合同第2条承包范围所列工作内容包工包料、包质量、包工期、包平安大包干。7、工程计价7.1本工程计算编制原则：按____省住房和城乡建设厅文件湘建价20406号《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-20),《____省建设工程造价管理方法》(省人民政府令第192号),《____省建设工程计价方法》,20《____省修缮定额》、20《____省建筑装饰装修工程量消耗标准》、20《____省安装工程消耗标准》及工程消耗标准动态调整统一解释进行编制。第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制7.2人工、材料价格的确定：人工工资按____省住房和城乡建设厅文件湘建价7号文件综合工资单价计取,材料价格根据施工同期《长沙建设造价》预算价，信息价及市场价格执行。7.3详细工程量以甲方签证单为准。8、工期有下列状况者，工期经核实签证后可顺延。8.1不行抗力因素引起的停工，不行抗力包括：国家政策调整、战斗、动乱、空中飞行物体坠落或者其他非甲乙方责任找出的爆炸、火灾，以及洪水、地震等自然灾难，工程所在地量小时降雨200或200以上(以____市气象局报告为准)，一次停水、停电8小时以上。8.2因非乙方缘由造成乙方关键工序延误的工期，工期可以按实际状况顺延。8.3因乙方缘由造成的工期延误，合同工期不能顺延，费用由乙方担当。8.4因甲方缘由造成的工程延误，合同工期顺延，费用由甲方担当。9、工程款的支付9.1工程完工后，甲方在10内向乙方支付第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制工程预算价的80%。9.2在工程结算办理完毕后，甲方支付至结算总价的97%，工程保修金留结算总价的3%，自工程验收之日起满________年后如无质量问题15天内全额返还，保修金不计利息。10、违约责任10.1违约方案本合同商定的形式担当违约责任，合同没有商定的，案合同法及相关法规执行。10.2因违约方违约造成对方损失的，违约方担当违约责任后仍不足以弥补对方损失的，还应担当赔偿责任。11、平安生产和文明施工仔细执行国家及当地有关建筑施工平安生产条例和规定及建设单位的有关管理要求，并做好平安管理工作，杜绝重大平安事故的发生，同时做好社会综合治理工作。12、争议的解决本合同在履行过程中发生的争议，双方当事人协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解，调解不成时，双方当事人同意由原告所在地人民法院解决，但诉讼期间不得中断施工。13、其他乙方应按国家有关规定准时支付民第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制工工资，如乙方承建的该工程项目在施工过程中消失拖欠民工工资等而被政府处理，甲方有权直接从工程款中支付民工工资。本合同一式肆份，甲乙双方各执贰份。双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日