合同编号：建设工程施工合同发包方：项目部承包方：防水保温工程有限公司工程名称：工程地点:承包范围：外墙保温承包方式：包工包料质量等级：(优良或合格):合格建设工程施工合同协议条款第2页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第2页共5页依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，就本项工程建设有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就新余市恒大雅苑综合楼外墙保温分项工程施工一事，经双方协商签订本合同：第一条概况本合同工程定于20年月日开工，20年月日完工。发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）工程名称：综合楼工程地点:承包范围：外墙保温承包方式：包工包料、检测、进度、质量、安全、验收质量等级：(优良或合格):合格第二条发包方、承包方驻工地代表。发包方项目经理姓名：，工程师姓名：；承包方项目经理姓名：，工程师姓名：。第三条发包人工作3.1做好施工前的现场交验，提供必要的施工条件，协调、处理各施工队之间因交叉作业发生的问题，负责检查，组织验收。3.2合同签订后2天内组织技术交底，在收到承包方提供的施工组织设计(或施工方案)和进度计划后2天内予以确认。第四条承包人工作4.1遵守国家及本市有关部门对施工现场管理规定，服从发包方管理，搞好施工现场和文明施工。在技术交底后1天内向发包方提交施工组织设计(或施工方案)和进度计划。4.2承包方不按合同约定完成进度计划时，应承担由此造成的经济损失，工期不予顺延。第五条工程质量检查及验收5.1乙方进场后的保温材料的所有检测报告及环保检测所发生的费用由乙方承担，进场后经甲方验收合格方可使用；本工程中玻化微珠保温材料、界面处理砂浆等一切材料复试不合格一切均由乙方承担责任（并承担复试费用）。外墙保温所用材料必须是新余市质检站备案材料且必须符合第3页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第3页共5页国建保温节能验收规范标准要求《GB50411-2007》，且与乙方送具的样品材料及样板材料规格、质量一致，否则视为不合格产品，材料发生质量问题由乙方负责。所需检验报告、合格证、质量证明书、厂家资质等齐全真实有效由甲方资料员认可。5.2当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于24小时前通知发包方参加验收，发包方在合格的验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。如承包方报验的外墙保温膨胀玻化微珠保温砂浆安装不符合质量要求，发包方未在验收记录签字，不允许进行下道工序。承包方在限定时间内修改后重新验收。外墙保温工程施工完活质量必须符合国家验收标准。5.3外墙保温分项工程施工资料，乙方应按照甲方整体工程做同步资料及配合甲方进行外墙保温工程竣工验收。第六条工程款支付外墙保温施工完毕，经甲方验收质量合格后，甲方付给乙方本合同工程款的70%，剩余工程款在综合楼竣工验收合格后付款至合同总款的95%，扣除保修金5%（分包工程造价），待贰年保修期满后付剩余5%保修金。第七条争议发包方、承包方双方发生争议时，可以通过协商或者申请施工合同管理机构会同有关部门调解。调解不成时，可采取下列一种方式解决：第一种争议解决方式：向甲方公司所在地仲裁委员会申请仲裁；第二种争议解决方式：向―――人民法院起诉。双方约定按第壹种争议解决方式解决。第八条违约8.1发包方或承包方不能按本合同条款约定内容履行自己的各项义务及发生使合同无法履行的行为，应承担相应的违约责任，包括支付违约金，赔偿因其违约给对方造成的全部经济损失。违约金按总价款的5‰日付给对方。8.2除非双方协议将合同终止，或因一方违约使合同无法履行，违约方承担上述违约责任后仍应继续履行合同.第九条合同份数本合同正本贰份，具有同等效力，由发包方、承包方双方分别保存。第十条其它条款如下：10.1、本合同单价包括的内容：外墙界面砂浆、膨胀玻化微珠保温砂浆，所有施工机具及手持操作工具由乙方自备。第4页共5页编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第4页共5页10.2、本工程承包的综合单价37...
