电脑桌面
添加小米粒文库到电脑桌面
安装后可以在桌面快捷访问

2024年35kv架空线路设计施工合同VIP免费

2024年35kv架空线路设计施工合同_第1页
1/23
2024年35kv架空线路设计施工合同_第2页
2/23
2024年35kv架空线路设计施工合同_第3页
3/23
专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方:XXX乙方:XXX2024年35kv架空线路设计施工合同本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义2.合同金额及支付方式2.1合同金额2.2支付方式2.3支付时间表3.工程范围及内容3.1工程概述3.2设计范围3.3施工范围4.合同工期4.1设计工期4.2施工工期4.3工期延误及延长5.设计要求及标准5.1设计依据5.2设计标准5.3设计质量要求6.施工要求及标准6.1施工依据6.2施工标准6.3施工质量要求7.合同的履行7.1设计阶段的履行7.2施工阶段的履行7.3验收阶段的履行8.违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3诉讼及仲裁10.合同的解除和终止10.1合同解除的条件10.2合同终止的条件10.3合同解除和终止后的处理11.合同的转让11.1合同转让的条件11.2合同转让的程序11.3转让后的合同责任12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密条款的责任13.合同的生效、修改和补充13.1合同的生效条件13.2合同的修改13.3合同的补充14.其他条款14.1法律法规14.2不可抗力14.3合同的解释和适用第一部分:合同如下:第一条合同主体及定义1.1合同双方1.2合同标的1.3术语定义架空线路:指用绝缘子将导线悬挂在支柱或塔架上,以空气绝缘作为基本绝缘手段的输电线路。设计:指根据工程需求和相关规定,为工程提供方案、图纸、技术说明等设计文件的过程。施工:指按照设计文件和相关规定,进行工程的建设、安装、调试等过程。第二条合同金额及支付方式2.1合同金额本合同总金额为人民币【】元整(大写:【】元整),包括设计费、施工费、材料费、运输费、税费等。2.2支付方式(1)合同签订后7个工作日内,甲方支付乙方合同总金额的30%作为预付款。(2)设计阶段完成后,甲方支付乙方合同总金额的30%作为设计款。(3)施工阶段完成后,甲方支付乙方合同总金额的40%作为施工款。2.3支付时间表甲方根据乙方提交进度报告和完成情况,按照本合同约定的支付比例和时间进行支付。第三条工程范围及内容3.1工程概述工程位于【'],线路全长约为【】公里,包括【】座塔架、【】公里导线及相关的配套设施。3.2设计范围乙方负责完成工程的设计工作,包括:(1)提供完整的设计方案、图纸和技术说明等设计文件。(2)根据甲方要求,进行设计阶段的修改和完善。3.3施工范围乙方负责完成工程的施工工作,包括:(1)根据设计文件和相关规定,进行工程的建设、安装、调试等。(2)按照甲方要求,进行施工阶段的修改和完善。第四条合同工期4.1设计工期乙方应按照甲方要求,在【】个月内完成设计工作。4.2施工工期乙方应按照甲方要求,在【】个月内完成施工工作。4.3工期延误及延长乙方如因特殊情况导致工期延误,应提前向甲方申请,并经甲方同意后方可延长工期。甲方应根据实际情况给予乙方必要的支持。第五条设计要求及标准5.1设计依据乙方应根据国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,进行工程设计。5.2设计标准乙方应按照【】等标准进行设计。5.3设计质量要求乙方应保证设计文件的准确性、完整性和可行性,确保工程的安全、稳定运行。第六条施工要求及标准6.1施工依据乙方应根据设计文件、国家相关法律法规、行业标准和甲方要求,进行工程施工。6.2施工标准乙方应按照【】等标准进行施工。6.3施工质量要求乙方应保证施工质量,确保工程的安全、可靠和稳定运行。第八条违约责任8.1违约行为(1)未按合同约定时间完成设计或施工的;(2)设计文件或施工质量不符合合同约定的;(3)未经甲方同意,擅自转让合同权利或义务的;(4)违反合同约定的其他事项。8.2违约责任(1)按照合同金额的【】%向甲方支付违约金;(2)赔偿甲方因此造成的直接经济损失;(3)承担因违约所产生的其他费用。8.3违约赔偿乙方违约时,应按照本合同约定和法律法规的规定,向甲方支付违约金和赔偿金。第九条争议解决9.1争议解决方式(1)向【】仲裁委员会申请仲裁;(2)向【】人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构双方同意选择【】作为争议解决的机构。9.3诉讼及仲裁双方在争议解决过程中,应承担对方因诉讼或仲裁产生的费用。第十条合同的解除和终止...

1、当您付费下载文档后,您只拥有了使用权限,并不意味着购买了版权,文档只能用于自身使用,不得用于其他商业用途(如 [转卖]进行直接盈利或[编辑后售卖]进行间接盈利)。
2、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。
3、如文档内容存在违规,或者侵犯商业秘密、侵犯著作权等,请点击“违规举报”。

碎片内容

2024年35kv架空线路设计施工合同

确认删除?
VIP
微信客服
  • 扫码咨询
会员Q群
  • 会员专属群点击这里加入QQ群
客服邮箱
回到顶部