2024园林景观施工合同_1VIP免费

2022园林景观施工合同园林景观施工合同8篇随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，我们用到合同的地方越来越多，签订合同能够较为有效的约束违约行为。那么一般合同是怎么起草的呢？下面是我收集整理的园林景观施工合同，仅供参考，大家一起来看看吧。园林景观施工合同1发包方：(以下简称甲方)第1页共69页承包方：(以下简称乙方)依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际状况，签订本合同，以资双方共同遵守。第一条工程概况1.工程名称：工程。2.工程地点：3.工作内容：别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。第2页共69页其次条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日(现场具备开工条件)起先计算工期，非乙方缘由或不行抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。(一)如遇下列缘由工期顺延：1.未刚好签审施工图纸和施工组织安排;2.设计变更;3.甲方未能按期提交施工场地;4.连续4小时遇雨和停水、停电;第3页共69页5.未按合同规定时间拨付工程款项;6.遇不行抗拒因素。(二)竣工验收：1.甲方在收到乙方竣工报告的____日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2.若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式刚好间，再次验收程序同上。第三条工程合同价款及支付方式1.经双方商定本项目设计费为元,本工程暂定造价50元(详细第4页共69页单价详见清单);2.本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3.结算工程量以现场实际收方量为准。4.合同签订后____日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;5.工程竣工并验收合格后1____日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95%,余结算总额的5%作为保修金,保修期满后甲方付清余款。第四条关于设计调整(更改)第5页共69页本工程涉及设计调整(更改)工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。第五条保修期1.保修期：从乙方递交竣工报告后的第____日起算,保修责任按国家有关规定执行。其中植物保活期________年，工程部分保修期为________年。2.成活率：植物管护移交时按行规达到95%的成活率。第六条双方的责任第6页共69页(一)甲方责任：1.保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2.合同签定后____日内审定乙方的施工组织安排及施工图，并以书面形式通知乙方;3.负责帮助办理施工的各项进场手续。4.负责协调现场各施工单位间的关系;5.若施工变更应以书面形式通知乙方;6.按合同规定时间按时付款。(二)乙方责任：第7页共69页1.按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;2.接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3.文明施工，平安生产，确保工程质量，按期完工;4.负责施工中的成品爱护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1.甲方现场代表：甲方代表作为现场签证代表;2.乙方现场代表：乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及选购第8页共69页1.乙方应按设计要求对材料自行选购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可选购。2.设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。第九条违约责任(一)甲方违约责任：1.甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2.甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应实第9页共69页行措施补救或削减损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3.甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超____日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。(二)乙方违约责任：乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延____日，按合同总额的5向甲方支付违约金。第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。协商第10页共69页无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。第十一条本合同经双方签字盖章后生效。第十二条未尽事宜，双方协商解决。第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。甲方(公章)：_______...