建筑施工劳务协议甲方(发包方)：上海龙成建设集团有限企业(淮南分企业)乙方(承包方)：为保证甲方承建的淮南东方都市花园瀚城二期工程劳工程顺利竣工，根据施工安排，甲方将工程内的瓦工，木工，钢筋工承包给乙方施工。根据《中华人民共和国协议法》、《建筑法》和《最高人民法院有关审理建设工程施工协议纠纷案件使使用方法律问题的解释》的有关规定，为保证优质按期完毕施工任务，按照高原则、严规定完毕施工任务的总体目的，同步也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本协议，条款如下一、工程概况1、工程名称：淮南东方都市花园瀚城二期1标工程（B20#、B21#、B24#、B25#B26#楼）2、工程地点：淮南大通区大通支二街以东，环铁路南3、承包形式：包清工（包工期，保质量，保安全，包文明施工）原则上包工不包料，但必须包括施工所用的机械设备，除了原料及大型机械设备不包括外(电梯，井架，龙门架等)，其他所要用小机械设备、工具用品均要乙方负责。4、承包内容：图纸及变更的所有瓦工，木工，钢筋工工程（不含油漆、墙拉结筋）。5、工期：日历天500天。阶段性工期目的：以甲方阶段施工计划为准。二、工程质量及工期1、工期进度：根据本工程总体形象进度施工，按施工进度计划准时保质保量完毕任务。因乙方原因导致的工期延误每迟延一天罚款3000元。2、乙方必须严格遵守施工规范和施工图进行配料（料单必须提前7天提交施工和决算乙方应做到“三清六好、工完场地清”，混凝土浇筑过程中积极配合看模，如有发现炸模、跑模及时处理。模板拆除后如发现炸模、跑模需及时锡凿。平台模板在施工过程要整张，不得有弯曲，变形等。、模板和钢管拆除时堆放整洁，楼层内打扫清洁，垃圾倒入指定位置。乙方配合客货电梯、井架、龙门架施工，每层脚手架铺平台板，费用乙方自理（包括高、多层卸货平台铺板、方木等工作），卸货平台及客货电梯平台拆除时，由甲方书面告知乙方，乙方安排人员进行拆除和清运。乙方在施工过程中应自带手电锯，电钻，水泵，电缆线等一切自用工具。工程竣工后材料分类，码放到指定地点。2、工程质量到达合格原则，如达不到质量约定原则，甲方将予以一定数额的罚款。3、乙方必须按照协议约定的质量等级和原则、规范、图纸规定认真组织施工，随时接受甲方、项目部、监理、业主的检查，由于乙方原因导致的返工和返修，除自己承担费用外，工期不予顺延。三、承包价款及付款方式1、承包价款：按图纸建筑面积253元/平方米结算（包括图纸变更在内），按实际图纸面积结算。如乙方没有完毕图纸中的所有内容，中途退场或因施工人员闹事等原因，甲方终止协议的，则按如下协议单价进行结算：①外墙贴面砖30元/m2，按图纸面积决算。②主体二次构造墙体砌筑39元/m3，按实结算；③砌筑浇导墙、构造柱18元/m3，按实结算；④内外粉刷（包括扶梯、线条、门窗侧边、管道井等一切粉刷）15元/m2，按实结算；⑤基础配合机械挖土，人工挖排水沟500元/栋楼（基坑）；⑥露台煤渣5元/m2，按实际图纸面积结算；⑦屋面瓦铺设6元/m2，按实际图纸面积结算。本协议签订之日起，任何政策性调价，一律不做调整。本工程的所得税由甲方负责缴纳。2，付款方式：1、乙方在向甲方申请进度款时必须向同步提供经建设单位确认的已竣工程量资料。工程款的支付时间原则按甲方与建设单位签订的建设工程施工协议中对应条款执行，收到建设单位工程款后一般应在五个工作日内支付乙方使用，如因节假日支付时间对应顺延。每栋单体三层如下不付款，费用由乙方自理，四层施工完毕后，付一层建筑平方米30%工程款，依次类推。每栋单体竣工后，经验收合格，在3个月内支付至工程款的60%；六个月内付清剩余的10%工程款。如乙方中途退场或停工，甲方扣除乙方所竣工作量总额10%作违约金，并且有权此外安排队伍接替其施工任务；乙方不得拖欠民工工资，若发生拖欠民工工资，甲方有权代扣，并予以经济惩罚。第四条施工图纸1．甲方在动工前5天内，向乙方提供一套复印的施工图纸。2．甲方提供的施工图纸、阐明、技术交底和有关材料作为施工的有效根据，正式动工前由乙方会同甲方共同审阅，施工中如有疑问...
