光伏施工合同VIP专享VIP免费

分布式光伏电站安装施工协议发包人：承包人：签约地点：签订日期：鉴于发包人拟委托承包人承担分布式光伏电站工程的安装施工任务,且承包人同意该委托。根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》和其他有关法律、法规和规章的规定，双方经协商一致，签订本协议。一、工程概况：光伏发电站1、工程名称：2、工程地点：承包范围：以实际安装量为准二、协议工期1、计划动工日期：2、计划竣工日期：三、协议方式：本协议为按量计价协议。四、协议价格：1、本工程协议价格为每片板RMB元（大写）。2、除根据协议约定的在工程实行过程中需进行增减的款项外，协议价格不作调整。注：双方有关工程的洽商、变更等协议或文献视为本协议的构成部分。五、有关详细事项1、承包人向发包人承诺按照国家法律法规及行业规范规定对本协议约定进行施工；发包人向承包人承诺按照《专用协议条款》中有关协议价款支付规定和支付方式支付协议价款。2、承包人权责1)服从发包人的管理、组织，按照发包人的规定提交施工计划；2)承包人必须严格按照安全操作规程施工，由于违章操作以及无证操作导致发生人身安全事故的，均由承接人自行承担后果；3)承包人搬运、安装光伏板应做好防护措施，保证安全。若有发生破损现象，按照进货协议价格赔偿；4)承包人负责本工程光伏电站的施工劳务。3、质量保证（符合国家和行业验收原则）1)工程质量验收按国家有关的验收原则执行。承包人应保证工程质量到达通过最终本工程项目业主验收的目的，否则，因此承包人应向发包人支付金额为本协议总额10%的违约金，并承担发包人因此遭受的损失，包括但不限于发包人因此支出的所有费用、损失、本工程项目业主向发包人提出的各项索赔等。同步，承包人仍应继续采用措施保证工程质量直至通过本工程项目业主验收为止。2)因承包人原因导致工程质量达不到协议约定验收原则的，发包人有权规定承包人返工或修改，直至符合规定为止。检查合格后又发现质量问题时，仍由承包人承担责任，进行返工，修改。3)承包人应在工程动工前向发包人提供与本工程有关的资质文献、施工资料、施工方案，经发包人承认后才可进行施工。4)承包人必须严格按照发包人单位确认的工程施工方案施工，工程施工图纸按照发包人提供的设计图纸以及国家现行的《施工规范》规定施工，保质保量准时竣工，如有现场临时更改设计方案时，承包方需及时告知发包方，得到发包方承认后方可更改。4、付款方式每十个自然日按照安装板数结算一次5、违约1)如非因承包人责任，发包人规定终止协议步，发包人应向承包人支付承包人因此遭受的损失。2)若发包人延期支付协议款，每延期一天发包人应支付延期付款额度的5%违约金，最高不超过协议金额的10%，由此引起的其他法律纠纷均由发包人承担。3)若因发包人原因导致协议无法执行或解除协议的，发包人应按已竣工工程量金额据实支付协议款项并承担协议总价的10%作为违约金。4)若因承包人原因导致竣工工期延误，竣工工期每推迟一天承包人承担违约金壹万元，最高不超过协议金额的100%。6、争议处理方式：协议双方因本协议的履行发生争议的，应友好协商处理，若协商不成的，可向协议所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。7、本协议由发包方负责该次承包方施工期间的住宿安排。六、协议生效本协议双方约定自双方负责人或授权代理人签字并分别加盖公章或协议专用章之日起即生效，本协议一式两份，双方各执一份。协议未尽事宜，双方另行签订补充协议，补充协议是协议的构成部分。发包人：承包人：签订日期：年月日签订日期：年月日