建筑工程造价中的施工索赔原因及其索赔要点【摘要】 建筑工程造价施工索赔是指承包商在合同实施过程中，对非自身原因造成的工程延期、 费用增加而要求业主给予补偿损失的一种权利要求。 因此为了提高建筑企业的经济效益，必须加强对施工索赔的分析。基于此，本文简述了索赔的主要特征，对建筑工程造价中的施工索赔原因及施工索赔要点进行了论述分析。【关键词】 索赔；特征；建筑工程造价；施工索赔；原因；要点建筑工程造价施工索赔是合同双方利益的体现、是施工合同管理实施的重要体现， 并且加强建筑工程造价过程中的施工索赔有利于施工单位自身素质和管理水平的提高。一、索赔的主要特征索赔的特征主要表现为：（1）索赔双向性的特征。不仅承包人可以向发包人索赔， 发包人同样也可以向承包人索赔，但是由于实际工程建设中的发包人向承包人索赔发生频率相对较低，而且在索赔处理中，发包人始终处于主动和有利地位，对承包人的违约行为，其可以直接从应付工程款中扣抵、 扣留保留金或通过履约保函向银行索赔来实现自己的索赔要求。 承包人的索赔范围非常广泛，一般只要因非承包人自身责任造成其工期延长或成本增加，都有可能向发包人提出索赔。有时发包人违反合同，如未及时交付施工图纸、合格的施工现场、决策错误等造成工程修改、停工、返工、窝工，未按合同规定支付工程款等， 承包人可向发包人提出赔偿要求；也可能由于发包人应承担风险的原因， 如恶劣气候条件影响、 国家法规修改等造成承包人损失或损害时，也会向发包人提出补偿要求。（2）索赔是一种未经对方确认的单方行为。 其与工程签证不同， 在施工过程中签证是承发包双方就额外费用补偿或工期延长等达成一致的书面证明材料和补充协议，其可以直接作为工程款结算依据，而索赔则是单方面行为，对对方尚未形成约束力， 这种索赔要求能否得到最终实现，必须要通过双方协商、谈判、调解或仲裁、诉讼后才能实现。二、建筑工程造价中的施工索赔原因分析建筑工程造价施工索赔的原因主要有：（1）国家政策法规变化引起的索赔。由工程造价管理部门发布的建筑工程材料预算价格的变化、国家调整关于银行贷款利率的规定、国家有关部门关于在工程建设中停止使用一些设备的通知、施工技术的规定等， 所引起的工程成本增加费用的索赔。（ 2）自然条件与人为因素引起的索赔。不利的自然条件是指在施工中遇到的实际自然条件比招标文件中所描述的更为困难和恶劣， 是一个有经验的承...
