建设法规案例分析VIP专享

案例一、某工程合同规定 2007.10.30 竣工，在实际施工过程中，先后因下列原因导致关键线路中的工程延误 93 天． （1)2007.5.10-5.19 日，因设计变更等候图纸停工 10 天 （2）2007.5.15-5.25 日，因正常阴雨气候影响施工质量，监理工程师下令停工 11 天 （3）2007.5.20-7.20 日，因承包商设备故障而停工 61 天 （4）2007.7.15-7.25 日．发生了合同规定的不可抗力事件而停工 11 天． 问题：1）承包商应要求工期延长索赔多少天？为什么？ 2）监理工程师应批准承包商展延工期多少天？为什么？ 答：因设计变更等候图纸停工 10 天 监理工程师下令停工 11 天 不可抗力事件停工 11 天 总计 32 天 以上 32 天可在工期中顺延，在合同约定中，这属于甲方（业主）的责任范围；而承包商（乙方）由于自己设备故障而停工的 61 天，属于乙方责任范围，无工期顺延理由。 合同规定 2007.10.30 竣工，承包商只能在此日期顺延 32 天交工，否则，即为违约，应按合同约定中的处罚条款执行。 案例二、某大型管沟土方工程实行工程量清单计价公开招标，香港一家建筑公司阿也参与了投标。 开标结果为：管沟土方的投标报价， 香港公司比内地公司低 20%左右，后经专家质询，考证。 结果为：香港公司对管沟土方的开挖采用开槽机，不需要放坡，而内地公司采用挖掘机加人工开挖方法：沟槽需要放坡。这就加大了土方开挖的工程量。这是企业的施工方法和技术装备不同所产生的单价差异。 问：香港公司的报价有效吗？为什麽？ 答：按工程量清单计价规则,当然有效.就算是同样的量,自有设备和租赁设备当然报价也会不同.比得就是施工技术和公司装备实力.只要施工组织和方法是合理的,就是有效的 案例三、原告;某大学及受害学生 被告:某建筑公司 案情:2000 年 4 月 ,某大学为建设学生公寓,与某建筑公司签定了一份建设工程合同.合同约定,合同采用固定总价合同形式 ,工程的全部费用用与验收合格后一次付清,学校不支付预付款.交付只用后如发生质量问题由承包人负责修复,一年后,某大学和建筑公司一起竣工验收后发现工程底层的内承重墙体列缝较多,要求建筑公司修复后再验收,,该建筑公司认为不影响使用拒绝修复.因学生多要入主,学校暂时接受了公寓安排学生入住.使用 7 月后公寓底层内承重墙倒塌,一人死亡,三人受伤,,一人残疾.受害者与该大学要求建筑公司赔偿损失,并修复倒塌工程.该公司以使用不当且过保修期为由拒绝赔偿.因此学校和...