下载后可任意编辑绿化施工工程合同工程概况项目名称本次工程名称为“XXX 小区绿化改造工程”。工程内容本次工程内容包括但不限于以下几项：1.建设绿化带；2.种植花卉、乔木、灌木；3.建设喷泉、花坛等景观设施；4.建设步道、休息亭等游园设施。工程地址本次工程地址：XXX 市 XXX 区 XXX 街道 XXX 小区。工程建设单位建设单位：XXX 市建设开发有限公司。施工单位施工单位：XXX 市绿化公司。工期本次工程总工期为 120 天，自 XX 年 XX 月 XX 日开始，至 XX 年 XX 月XX 日结束。下载后可任意编辑合同条款合同金额本次工程总金额为 XXX 万元，报价不含税。合同支付方式双方约定，工程款采纳分期支付方式。具体细则如下：1.合同签订后，建设单位先行支付工程款的 XX%作为预付款；2.工程过半后（即施工期限的 60%），建设单位支付工程款的 XX%；3.工程完工后，工程验收合格并经建设单位签字确认后，建设单位支付工程款的 XX%。工程质保期经验收合格后的本次工程，施工单位负责提供为期一年的工程质保，并提供相应的修缮服务。违约金双方约定，如有违约行为，违约方需支付违约金，违约金标准如下：1.如施工单位未根据规定时间完成工程，每延期一天需支付合同总金额的 XX%；2.如建设单位未按期支付工程款，每延期一天需支付拖欠工程款总金额的 XX%。下载后可任意编辑争议解决方式双方因执行本合同发生争议时，应协商解决；如协商不成，可以向当地仲裁机构申请仲裁，或向人民法院提起诉讼。合同附件1.工程施工计划；2.工程款支付时间表；3.工程图纸及设计方案；4.其他双方认为需要附加的文件。合同生效及解除方式本合同经双方签字盖章后生效，如需解除合同，须经双方协商一致，并书面通知对方。双方达成一致后，合同自行解除。合同补充与修改因工程实际施工需要或其他原因，双方可通过书面合同补充协议予以修改。补充协议应作为本合同的组成部分，具有与本合同同等的法律效力。签约地点和日期本合同在 XXX 市 XXX 区签订，时间为 XX 年 XX 月 XX 日。建设单位：XXX 市建设开发有限公司签字：______________ 盖章：______________施工单位：XXX 市绿化公司签字：______________ 盖章：______________
