建设工程施工合同热点问题解答系列建设工程施工合同属于资金密集型、技术密集型、劳力密集型合同，因建设工程施工合同的上述属性，在发生纠纷时常常呈现争议标的额巨大、牵涉面广且复杂等特点，由此也导致该等纠纷需该领域的专业性人才进行处理，针对上述特点，特对建设工程施工合同常见的热点问题进行整理，以供参考。01索赔签证不完善及未及时索赔是否会导致无法索赔？在建 设工 程施 工合 同纠纷 中，可能 因建 设单位 原因 、施 工单 位原因 、不可抗 力原 因、其 他原 因等 导致 施工 单位 向建设 单位 索赔，或者 建设 单位向施 工单 位索 赔，从 而产 生索 赔纠 纷，索 赔纠 纷是 建设 工程 施工合 同常见的 纠纷 类型 。在 此类纠 纷中 ，争 议的 数额较 大且 较为 复杂 ，在司 法实践中，被索 赔一 方多 以未 及时 索赔 及未 遵循索 赔程 序抗 辩，被 索赔 一方的这 种抗 辩能 否成 立呢？最高 人民 法院 在《中铁二 十二 局集 团第 四工程 有限 公司 与安 徽瑞讯 交通开发 有限 公司 、安徽省高 速公 路控 股集 团有限 公司 建设 工程 施工合 同纠纷案 》【 案号 ：（ 2014 ）民一 终字 第 56 号】 中认 为： “1、关于 2004年 3 月至 2005 年 3 月期 间的 停窝 工损 失问题 。根据合 同通 用条款 第 53条约 定，如果 承包 人根据 合同 条款 中任 何条款 提出 任何 附加 支付的 索赔时， 其应该在 该索 赔事件 首次 发生的21 天之 内将 其索 赔意 向书提 交监理工 程师 ，并 抄送 业主；监理 工程 师在 与业主 和承 包人 协商 后，确 定承包人 有权 得到 的全 部或部 分索 赔款 额。对于 2004 年至 2005 年第一 次停窝工 期间 的确 定部 分造价 为 6 778 661 ．54 元， 经查 明， 是指 既有 现场监理 人员 签字 确认 的每日 停窝 工情 况具 体统计 表，也有 现场 监理人 员签字确 认的 每月 停窝 工情况 统计 表，这 说明 对于 这部 分损 失，中 铁公 司已经按 照索 赔程 序提 出了索 赔，且 该索 赔已 经经 过监 理签 字予 以确认，故中铁 公司 的该 索赔 符合上 述合 同通 用条 款第 53 条的约 定， 一审法 院判决瑞 讯公司赔 偿中 铁公司 此部 分确 定款 项的损 失，并无不 当...
