建筑工程施工质保合同：2024版标准合同样本本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质1.5工程投资估算2.质保范围与责任2.1质保范围2.2质保责任2.3质保期限3.质量标准与要求3.1国家及行业标准3.2工程质量要求3.3质量检验与验收4.施工单位义务4.1施工单位资质4.2施工组织与管理4.3施工人员管理4.4施工材料与设备4.5施工安全与环保5.发包人义务5.1工程款支付5.2施工现场提供5.3施工条件保障5.4协调解决问题6.质保金与管理6.1质保金比例6.2质保金支付与退还6.3质保金扣除与支付7.违约责任7.1施工单位违约7.2发包人违约7.3违约赔偿金额计算8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3诉讼管辖法院9.合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件9.3变更与解除的程序10.合同的终止与验收10.1合同终止条件10.2工程验收10.3验收不合格的处理11.保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄密责任12.不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力导致的后果12.3不可抗力的应对措施13.合同的生效、修改与废止13.1合同生效条件13.2合同修改程序13.3合同废止条件14.其他条款14.1合同的解释权14.2合同的附件14.3合同的修订版本第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：根据双方协商确定的工程名称。1.2工程地点：工程具体位置，包括省、市、县（区）及详细地址。1.3工程规模：工程的总建筑面积、建筑高度、结构类型等。1.4工程性质：住宅、商业、公共设施等。1.5工程投资估算：工程的总投资额。第二条质保范围与责任2.1质保范围：施工质量、材料质量、设备质量等。2.2质保责任：施工单位对工程质量问题的修复、更换、赔偿等责任。2.3质保期限：根据工程性质和双方协商确定的质保期限。第三条质量标准与要求3.1国家及行业标准：工程质量应符合国家及行业相关标准和要求。3.2工程质量要求：工程质量应达到约定的标准，包括但不限于设计文件、施工图纸等的要求。3.3质量检验与验收：工程质量的检验、验收程序和方法，以及验收不合格的处理。第四条施工单位义务4.1施工单位资质：施工单位应具备国家规定的相应资质等级。4.2施工组织与管理：施工单位应按照工程特点和规模，合理组织施工，确保施工进度和质量。4.3施工人员管理：施工单位应对施工人员进行培训、考核，确保其具备相应的技能和素质。4.4施工材料与设备：施工单位应按照设计和施工要求，选用合格的材料和设备。4.5施工安全与环保：施工单位应采取措施确保施工安全，防止环境污染。第五条发包人义务5.1工程款支付：发包人应按照约定的时间和比例支付工程款。5.2施工现场提供：发包人应提供合格的施工现场，确保施工条件。5.3施工条件保障：发包人应保障施工现场的水、电、通讯等施工所需条件的供应。5.4协调解决问题：发包人应协助施工单位解决施工过程中的问题，确保工程顺利进行。第六条质保金与管理6.1质保金比例：质保金的比例，根据工程性质和双方协商确定。6.2质保金支付与退还：质保金的支付、退还程序和条件。6.3质保金扣除与支付：质保金在工程质量保修期内的扣除和支付方式。第八条违约责任8.1施工单位违约：施工单位未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿发包人的损失、延误工程进度等。8.2发包人违约：发包人未按合同约定履行义务的，应承担违约责任，包括但不限于赔偿施工单位的损失、延误工程进度等。8.3违约赔偿金额计算：根据违约程度和双方协商确定的赔偿金额计算方法。第九条争议解决9.1争议解决方式：双方发生争议时，可以协商解决、调解解决、仲裁解决或诉讼解决。9.2争议解决机构：选定的争议解决机构，如仲裁委员会或人民法院。9.3诉讼管辖法院：双方约定的诉讼管辖法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件：合同变更的条件和程序。10.2合同解除条件：合同解除的条件和程序。10.3变更与解除的程序：合同变更或解除的申请、审批、通知等程序。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止条件：合同终止的条件和程序。11.2工程验收：工程验收的标准、程序和方法。11.3验收不合格的处理：工程验收不合格时的处理措施。第十二条保密条款12.1保密内容：双方在合同...
