专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方:XXX乙方:XXX工程承包新规:2024简洁版协议样本本合同目录一览1.工程概况1.1项目名称1.2项目地点1.3工程规模1.4工程内容2.合同主体2.1承包人信息2.2发包人信息3.合同金额3.1合同总价3.2预付款3.3进度付款3.4竣工结算3.5价款调整4.工程期限4.1开工日期4.2竣工日期4.3延期条款5.工程质量5.1质量标准5.2质量保证5.3质量验收6.材料与设备6.1材料供应6.2设备供应6.3质量要求7.施工组织与管理7.1施工方案7.2施工现场管理7.3安全生产8.变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1承包人违约9.2发包人违约10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3仲裁解决10.4法律诉讼11.合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违约责任13.其他条款13.1不可抗力13.2法律法规13.3合同附件14.合同签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分:合同如下:第一条工程概况1.1项目名称:根据双方协商确定的工程名称。1.2项目地点:工程具体位置,省、市、县(区)详细地址。1.3工程规模:工程建设的规模、占地面积、建筑总面积等。1.4工程内容:工程建设的具体内容,包括建筑、安装、装修等工程。第二条合同主体2.1承包人信息:承包人的全称、注册地、法人代表、营业执照号码等。2.2发包人信息:发包人的全称、注册地、法人代表、营业执照号码等。第三条合同金额3.1合同总价:双方约定的工程总价款,币种为人民币。3.2预付款:合同总价的一定比例,作为承包人施工准备的资金。3.3进度付款:按照工程进度,双方约定的付款比例和时间。3.4竣工结算:工程竣工后,按照合同约定的价格和方式进行结算。3.5价款调整:因市场变化等原因,双方约定的价格调整机制。第四条工程期限4.1开工日期:双方约定的工程正式开工的日期。4.2竣工日期:双方约定的工程竣工的日期。4.3延期条款:双方对于工程延期的约定,包括延期费用、延期时间等。第五条工程质量5.1质量标准:工程建设的质量标准,按照国家或行业标准执行。5.2质量保证:承包人对工程质量的保证措施和责任。5.3质量验收:工程验收的标准、程序和责任。第六条材料与设备6.1材料供应:发包人提供的材料种类、规格、数量、交付时间等。6.2设备供应:发包人提供的设备种类、规格、数量、交付时间等。6.3质量要求:材料和设备的质量标准,必须符合国家或行业标准。第八条变更与解除8.1合同变更:合同履行过程中,因特殊情况需要变更合同内容的,应双方协商一致,并签订变更协议。8.2合同解除:合同履行过程中,因不可抗力等原因需要解除合同的,应双方协商一致,并签订解除协议。第九条违约责任9.1承包人违约:承包人未按合同约定履行义务的,应承担违约责任,赔偿发包人的损失。9.2发包人违约:发包人未按合同约定履行义务的,应承担违约责任,赔偿承包人的损失。第十条争议解决10.1协商解决:合同履行过程中发生的争议,应通过协商解决。10.2调解解决:协商不成的,可以向有关调解组织申请调解。10.3仲裁解决:调解不成的,可以向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.4法律诉讼:仲裁不成或者仲裁裁决不服的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十一条合同的生效、变更和终止11.1合同生效条件:合同自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序:合同变更应签订变更协议,并经双方签字盖章。11.3合同终止条件:工程竣工并验收合格,发包人支付完毕合同价款,合同即终止。第十二条保密条款12.1保密内容:双方在合同履行过程中获知的对方商业秘密、技术秘密等。12.2保密期限:双方约定的保密期限。12.3违约责任:违反保密条款的一方,应承担违约责任,赔偿对方的损失。第十三条其他条款13.1不可抗力:双方因不可抗力导致不能履行合同的,可根据情况部分或全部免除责任。13.2法律法规:合同履行过程中,若有关法律法规发生变化,应遵守新的法律法规。13.3合同附件:合同附件包括合同履行过程中涉及的各种文件、图纸、技术资料等。第十四条合同签订日期与地点14.1签订日期:双方签订合同的日期。14.2签订地点:双方签订合同的地点。第...