2024年商品房预订协议范例精编版版B版VIP免费

专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年商品房预订协议范例精编版版B版本合同目录一览1.预订商品房的基本信息1.1商品房的基本情况1.2预订人的基本信息1.3开发商的基本信息2.预订商品房的面积与价格2.1商品房的面积2.2预订价格与支付方式2.3房价优惠政策3.预订商品房的交付时间与交付条件3.1商品房的交付时间3.2商品房的交付条件3.3延期交付的处理方式4.预订人的权利与义务4.1预订人的权利4.2预订人的义务5.开发商的责任与义务5.1开发商的责任5.2开发商的义务6.合同的变更与解除6.1合同的变更6.2合同的解除7.争议解决方式7.1双方协商解决7.2请求第三方调解7.3向人民法院提起诉讼8.违约责任8.1预订人的违约责任8.2开发商的违约责任9.合同的生效、终止与解除9.1合同的生效9.2合同的终止9.3合同的解除10.其他约定10.1商品房的配套设施10.2商品房的物业管理10.3双方的保密义务11.合同的附件11.1商品房的规划设计图纸11.2商品房的买卖合同11.3商品房的装修标准12.合同的签署与生效12.1合同的签署12.2合同的生效13.合同的修订与补充13.1合同的修订13.2合同的补充14.双方的全权代表14.1预订人的全权代表14.2开发商的全权代表第一部分：合同如下：第一条预订商品房的基本信息1.1商品房的基本情况1.1.1商品房名称：_______1.1.2商品房地址：_______1.1.3商品房栋号及单元：_______1.1.4商品房户型：_______1.1.5商品房面积：_______平方米1.1.6商品房的土地使用权证号：_______1.1.7商品房的预售许可证号：_______1.2预订人的基本信息1.2.1预订人名称（或姓名）：_______1.2.2预订人地址：_______1.2.3预订人联系方式：_______1.3开发商的基本信息1.3.1开发商名称：_______1.3.2开发商地址：_______1.3.3开发商联系方式：_______1.3.4开发商营业执照号：_______1.3.5开发商资质等级：_______第二条预订商品房的面积与价格2.1商品房的面积2.1.1商品房的预测面积：_______平方米2.1.2商品房的实际面积：_______平方米（以产权登记面积为准）2.2预订价格与支付方式2.2.1商品房的预订价格：_______元/平方米2.2.2预订金：_______元2.2.3支付方式：_______（现金、转账、等）2.2.4预订金支付时间：_______2.3房价优惠政策2.3.1优惠政策一：_______2.3.2优惠政策二：_______2.3.3优惠政策三：_______第三条预订商品房的交付时间与交付条件3.1商品房的交付时间3.1.1商品房的预计交付日期：_______3.1.2商品房的延期交付日期：_______3.2商品房的交付条件3.2.1商品房达到_______%的结构主体施工完成；3.2.2商品房取得_______部门出具的竣工验收合格证书；3.2.3商品房_______天内办理产权登记手续。3.3延期交付的处理方式3.3.1延期交付违约金：_______元/天3.3.2延期交付超过_______天，预订人有权解除合同。第四条预订人的权利与义务4.1预订人的权利4.1.1按照约定时间享有商品房的交付权利；4.1.2按照约定价格享有商品房的购买权利；4.1.3享有合同约定的优惠政策；4.1.4对商品房的质量和使用提出意见和建议的权利。4.2预订人的义务4.2.1按照约定支付预订金；4.2.2按照约定时间履行合同；4.2.3接受商品房的交付；4.2.4按照约定履行合同约定的其他义务。第五条开发商的责任与义务5.1开发商的责任5.1.1按照约定时间、质量交付商品房；5.1.2按照约定价格向预订人出售商品房；5.1.3提供与商品房相关的配套设施和服务；5.1.4按照约定解决商品房使用过程中出现的问题。5.2开发商的义务5.2.1办理商品房预售许可证和产权登记手续；5.2.2在商品房交付后_______天内，向预订人提供住宅质量保证书和住宅使用说明书；5.2.3在商品房交付后_______天内，向预订人支付延期交付违约金；5.2.4履行合同约定的其他义务。第六条合同的变更与解除6.1合同的变更6.1.1合同的变更需双方协商一致；6.1.2合同的变更内容需签订书面协议；6.1.3合同的变更自双方签字盖章之日起生效。6.2合同的解除6.2.1预订人解除合同的，应提前_______天通知开发商；6.2.2开发商解除合同的，应提前_______天通知预订人；6.2.3合同解除后，开发商应在_______天内退还预订金；6.2.4合同解除后第八条违约责任8.1预订人...