专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方:XXX乙方:XXX建筑工程栏杆施工承包示范协议(2024)版本合同目录一览1.工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程内容2.承包人2.1承包人名称2.2承包人地址2.3承包人资质3.发包人3.1发包人名称3.2发包人地址3.3发包人代表4.合同价格4.1合同总价4.2价格调整4.3支付方式5.施工期限5.1工期要求5.2延期及违约责任6.工程质量6.1质量标准6.2质量控制7.材料与设备7.1材料供应7.2设备供应8.施工安全8.1安全要求8.2安全事故处理9.知识产权9.1知识产权保护9.2侵权责任10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任12.争议解决12.1协商解决12.2调解解决12.3仲裁或诉讼13.合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件13.2合同变更13.3合同终止14.其他条款14.1不可抗力14.2合同的附件14.3合同的签订日期第一部分:合同如下:1.工程概况1.1工程名称:建筑工程栏杆施工项目1.2工程地点:项目施工现场1.3工程规模:根据工程设计文件确定的栏杆施工面积及数量1.4工程内容:包括但不限于栏杆的安装、调试、验收、保修等2.承包人2.1承包人名称:建筑工程有限公司2.2承包人地址:公司注册地址2.3承包人资质:具备相关建筑工程栏杆施工的资质证书和经验3.发包人3.1发包人名称:房地产开发有限公司3.2发包人地址:公司注册地址3.3发包人代表:(姓名),负责监督、协调工程进度和质量4.合同价格4.1合同总价:人民币【】元整(大写:【】元整),根据工程量清单和报价表确定4.2价格调整:合同执行过程中,如遇材料价格波动、政策调整等不可抗力因素,双方可协商调整合同价格4.3支付方式:工程进度达到约定节点后,发包人按合同约定支付相应款项;工程验收合格后,支付尾款5.施工期限5.1工期要求:根据工程设计文件和承包人的施工计划确定,具体工期以合同附件为准5.2延期及违约责任:如承包人原因导致工程延期,应承担相应的违约责任;如发包人原因导致工程延期,应支付承包人相应的误工费用6.工程质量6.1质量标准:符合国家相关建筑工程质量标准和行业标准6.2质量控制:承包人应建立健全质量管理体系,确保工程质量;发包人有权对工程质量进行监督检查7.材料与设备7.1材料供应:发包人负责提供工程所需的材料,并保证材料质量;承包人应按合同约定负责材料的接收、保管和使用7.2设备供应:如工程需要特殊设备,由承包人负责供应,并保证设备质量、安全运行8.施工安全8.1安全要求:承包人应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准组织施工,确保施工安全8.2安全事故处理:如发生安全事故,承包人应立即报告发包人和相关部门,并按有关规定及时处理9.知识产权9.1知识产权保护:双方应遵守国家有关知识产权的法律、法规,保护对方的知识产权9.2侵权责任:如发生侵权行为,侵权方应承担相应的法律责任10.保密条款10.1保密内容:双方在合同执行过程中获知的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等10.2保密期限:自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止11.违约责任11.1违约情形:包括但不限于未按合同约定履行义务、延迟履行、不履行等11.2违约责任:违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等12.争议解决12.1协商解决:双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议和纠纷12.2调解解决:如协商不成,可向工程所在地的建设行政主管部门申请调解12.3仲裁或诉讼:如调解不成,任何一方均有权向合同约定的仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼13.合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件:合同自双方签字(或盖章)之日起生效13.2合同变更:合同履行过程中,如需变更,应经双方协商一致,并签订书面变更协议13.3合同终止:合同履行完毕或合同约定的终止条件出现,合同即行终止14.其他条款14.1不可抗力:因不可抗力导致合同无法履行或部分履行,双方均不承担责任14.2合同的附件:合同附件包括工程量清单、报价表、施工图纸等,附件与合同具有同等法律效力14.3合同的签订日期:本合同一式两份,双方各执一份,签字(或盖章)后生效第二部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.工程量清单:...