2024年建筑行业工程结算通用协议样式一VIP免费

专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方：XXX乙方：XXX2024年建筑行业工程结算通用协议样式一本合同目录一览第一条工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程性质第二条合同主体2.1发包方2.2承包方第三条工程价款3.1工程预算3.2工程决算3.3工程变更价款第四条工程结算4.1结算依据4.2结算方式4.3结算时间第五条质量与验收5.1工程质量标准5.2验收程序5.3验收合格标准第六条工期6.1合同工期6.2工期延误6.3工期提前第七条违约责任7.1发包方违约7.2承包方违约第八条争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同解除第十条合同的附件10.1工程量清单10.2施工图纸10.3技术规范第十一条合同的转让11.1合同转让条件11.2转让程序第十二条税务和保险12.1税务处理12.2保险责任第十三条其他约定13.1环境保护13.2安全文明施工13.3材料供应第十四条合同的解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3解除或终止后的责任承担第一部分：合同如下：第一条工程概况1.2工程地点：本项目位于____省/市/自治区/直辖市____县/市/区的具体位置，详见附件一。1.3.1建筑总面积：____平方米；1.3.2建筑层数：____层；1.3.3建筑结构类型：____；1.3.4建筑使用功能：____。1.4工程性质：根据《建筑工程施工许可证》确定的工程性质，包括但不限于住宅、商业、办公、公共设施等。第二条合同主体第三条工程价款3.1工程预算：本项目的工程预算为人民币____元（大写：____元整），该预算包括但不限于材料费、人工费、机械使用费、措施费、管理费、利润等。3.2工程决算：工程决算价款根据实际完成工程量，按照本合同约定的计价方式进行计算。3.3工程变更价款：如因设计变更、工程量增减等原因导致工程价款发生变化的，双方应按照本合同约定的计价方式及时调整工程价款。第四条工程结算4.1结算依据：本工程的结算依据为本合同、工程量清单、施工图纸、技术规范、工程变更单等文件。4.2结算方式：工程结算采用按月结算的方式，具体结算时间及方式见本合同附件二。4.3结算时间：工程竣工验收合格后，承包人应按照合同约定时间向发包人提交工程结算报告。发包人应在收到结算报告后__日内进行审核，并将审核结果通知承包人。如发包人对结算报告有异议，应在审核结果通知中明确说明。第五条质量与验收5.1工程质量标准：本工程的质量标准应符合国家及行业相关规范和标准，详见附件三。5.2验收程序：工程验收分为初步验收和最终验收两个阶段。初步验收在工程主体结构验收合格后进行，最终验收在工程全部竣工并符合合同约定的使用条件后进行。5.3验收合格标准：工程验收合格的标准为符合国家及行业相关规范和标准，满足设计文件和本合同约定的使用功能。第六条工期6.1合同工期：本合同约定的工期为____个月，自开工之日起算。6.2工期延误：如因承包人原因导致工程延期，应按照本合同约定的违约责任承担相应的违约责任。6.3工期提前：如工程提前完成，双方可另行协商提前完成奖励等事项。第七条违约责任7.1发包方违约：发包方未按合同约定支付工程预付款、进度款、竣工结算款等，应承担违约责任，向承包方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。7.2承包方违约：承包方未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定、工程安全不符合约定等，应承担违约责任，向发包方支付违约金，违约金计算方式详见附件四。第八条争议解决8.1争议解决方式：双方在履行合同过程中发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2仲裁机构：如双方同意仲裁解决争议，仲裁机构为____（填写具体仲裁机构名称）。第九条合同的生效、变更与解除9.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。9.2合同变更：合同履行过程中，如双方同意变更合同内容，应签订书面变更协议，经双方签字盖章后生效。9.3合同解除：合同履行过程中，如发生不可抗力等法定解除条件，双方可协商解除合同。合同解除后，双方应按照本合同约定处理善后事宜。第十条合同的附件10.1工程量清单：详见附件五，附件五为本合同的组成部分...