专业合同封面COUNTRACTCOVER20XXPERSONALRESUME甲方:XXX乙方:XXX家庭地热系统施工协议:2024年定制版版本合同目录一览1.总则1.1定义与解释1.2合同文件的优先顺序1.3法律适用及争议解决2.工程概述2.1工程内容2.2工程地点2.3工程时间表3.双方责任与义务3.1甲方(业主)的责任与义务3.2乙方(施工方)的责任与义务4.工程设计及施工标准4.1设计要求4.2施工标准4.3材料要求5.工程价款及支付方式5.1工程总价5.2支付schedule5.3价款调整6.工程质量保证6.1质量标准6.2保修期限6.3质量问题的处理7.工期延误7.1工期顺延的条件7.2工期延误的责任与赔偿8.合同的变更与终止8.1合同变更的条件8.2合同终止的条件9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任10.争议解决10.1协商解决10.2调解解决10.3法律诉讼11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务11.3例外情况12.通知与送达12.1通知方式12.2送达时间与地点13.其他条款13.1不可抗力13.2附则13.3合同的签订日期与地点14.附件14.1工程设计图纸14.2施工方案及技术参数14.3材料合格证及检测报告14.4其他相关文件第一部分:合同如下:第一章总则第一条本协议的订立1.2本协议的签订地点为:中国省市区。1.3本协议的目的在于确立双方在家庭地热系统施工项目中的权利和义务,确保工程质量,按时完成工程。第二条定义与解释2.1甲方(业主):指具有本协议第一条所列地址的个体或法人。2.2乙方(施工方):指具有资质,负责家庭地热系统施工的个体或法人。2.3家庭地热系统:指在业主居住区域内安装的地热供暖和制冷系统。2.4工程:指根据本协议的约定,由乙方在甲方指定的地点进行的的家庭地热系统施工。2.5工程进度:指工程按照本协议约定的时间表进行施工的过程。第三条合同文件的优先顺序3.1本协议及其附件是双方签订的所有文件的完整记录,如有冲突,以本协议为准。3.2本协议附件包括:工程设计图纸、施工方案及技术参数、材料合格证及检测报告等。3.3本协议的任何修改、补充均需双方以书面形式作出,经双方签字盖章后与本协议具有同等法律效力。第四条法律适用及争议解决4.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。4.2双方因履行本协议所发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第二章工程概述第五条工程内容5.1乙方应按照本协议附件中的设计图纸、施工方案及技术参数,为甲方施工家庭地热系统。5.2乙方应保证施工质量,确保家庭地热系统安全、稳定、高效运行。第六条工程地点6.1工程地点为甲方指定的居住区域。6.2甲方应提供乙方畅通的施工场地,以及施工期间所需的必要设施。第七条工程时间表7.1工程预计开工日期为2024年X月X日,预计竣工日期为2024年X月X日。7.2乙方应按照约定的时间表完成工程施工,如因乙方原因导致工期延误,应按照本协议第七章的规定承担违约责任。本部分内容共计723字。第八章双方责任与义务第八条甲方(业主)的责任与义务8.1甲方应按照本协议约定的时间和质量要求,向乙方提供施工场地、设施和材料。8.2甲方应按时支付工程价款,配合乙方的施工工作,确保工程顺利进行。8.3甲方应对乙方施工过程中提供的安全保障和质量保障给予合理信任,不得无故干预乙方的正常施工。第九条乙方(施工方)的责任与义务9.1乙方应按照本协议附件中的设计图纸、施工方案及技术参数进行施工,保证施工质量。9.2乙方应确保施工安全,采取必要的安全防护措施,防止安全事故的发生。9.3乙方应对施工过程中产生的废弃物进行合理处理,确保施工环境卫生。第十条工程质量保证10.1乙方应保证家庭地热系统的施工质量,确保系统安全、稳定、高效运行。10.2家庭地热系统的保修期限为自竣工验收合格之日起两年。10.3在保修期限内,如家庭地热系统出现质量问题,乙方应负责修复,并承担相应的赔偿责任。第十一条工期延误11.1乙方如因不可抗力原因导致工期延误,应立即通知甲方,并提供相关证明材料。11.2工期顺延的时间根据不可抗力事件的影响程度,由双方协商确定。11.3乙方如非因不可抗力原因导致工期延误,应按照本协议第七章的规定承担违约责任。第十二章合同的变更与终止12.1合同变...