编号： 不锈钢来料加工合同_不锈钢加工订货表范本_来料加工合同 [20XX]XX 号（20 年 月 日至 20 年 月 日止）（本模板为 Word 格式，可根据您的需要调整内容及格式，欢迎下载。） 我为大家提供加工合同有关的撰写指南以及格式，写合同的时候一点错误都是不能够出现的，那么标准的合同格式到底是什么样的呢？我为您精心选择和推举《不锈钢来料加工合同》，供您参考，希望能给您带来帮助。 甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及《建筑工程质量监督条例》等有关规定，结合本工程具体情况，双方订立以下合同，共同遵守：一、工程概况：1、工程内容：不锈钢楼梯扶手，规格 2、 略;3、工程造价：________元/米，施工面积约________米，约合人民币 万元(以实际竣工验收数量为准);4、付款方式：合同签订生效后，甲方付____%的预付材料款，材料款到帐后开始施工，工程安装到_______%后，拨付安装工程总价款的 _______%，工程安装完毕验收合格后，余款一次性付清。二、合同工期：从拨款之日起至_______年_______月______日之前完工。如有客观原因引起的延期开工，中途停工和窝工，经甲方认证后，工期顺延。三、甲方责任：1、如期办理拨款结算;2、指派专人为甲方施工场地代表，对工程进度质量及合同履行情况 进行监督、检查和签证。解决在施工中应由甲方解决的问题。四、乙方责任：1、保证质量，保证工程如期竣工。保修期为一年，一年内出现质量问题，保修保换，人为造成损坏，由甲方承担;2、工程完工后，负责清理自己施工中造成的垃圾卫生;3、指派专人为乙方施工场地代表，负责施工现场的管理与联系工作， 参加工程验收;4、乙方不得无故顺延工期，每拖延一天罚款________元。工程质 量不符合规定的负责无偿维修及返工。五 、质 量 验 收 ：以甲方设计说明和国家颁布的施工验收法律规范质量评定标准为依据，达到合格标准。六、在加工、安装、付款事项中出现问题，甲、乙双方发生纠纷时， 双方协商解决，协商不成的，依法_____________________________ 法院起诉。七 、合 同 一 式 两 份 ，甲、乙 双 方 各 执 壹 份。本 合 同 经 甲、乙 双 方 签 字盖章后生效，合同条款全部履行完毕，合同自行失效。八、备注甲方(单位盖章)： 乙方(单位盖章)：甲方代表签字： 乙方代表签字： 精选 来料加工合同 一、卖方同意由买方提供原料进行生产（为买方生...
