工程签证的重要性及施工单位如何正确进行工程签证前言:从一起施工合同价款六千万,施工单位被判三千万工期违 约金的真实案件,谈工程签证的重要性28 年 7 月 21 日楚天金报 记者罗永久 通讯员唐云峰 许敏1998 年,武汉某房地产公司发包位于香港路与光华路交会处的 一幢科技大楼和综合楼工程,武汉某建筑公司中标,并与房地产公司 签订了合同
双方约定:工程由武汉某建筑公司承建,包干价 60 万元,当年6 月 18 日开工,科技大楼应于 1999 年 5 月 31 日竣工, 综合楼应于1999 年 2 月 15 日完工
如承包人逾期竣工,逾期一个月 以内处 35 万元罚款,逾期超过一个月,每日按合同价的千分之一承 担违约金
施工中,因发生了基坑塌方事故等多种原因,建筑公司被迫停工 处理,两大楼最后分别于 20 年 1 月 8 日和 21 年 9 月竣工
21 年 10 月,双方决算确认工程总价款为 6225 万元,开发商已支付 5020 万元,尚欠1204 万元
大楼交付后,双方为逾期竣工的违约责任发生纠纷
协商未成, 开发商向省高院提起诉讼,索赔 5280 万元
开庭期间,建筑商称, 设计变更、延期付款等开发商方的原因和基坑质量事故等因素造成延 期,但因未能举出确切的证据,未被法院采信
省高院审理确认,建筑公司承担相应的违约责任,法院扣除双方 都认可的误工天数,最后判决建筑公司应支付逾期违约金 3032 万元, 抵消开发商尚欠的工程余款,还应向开发商支付 1828 万元
建筑公 司不服上诉,最高人民法院终审维持原判
目前,法院正在强制执行
从这篇报道中,我注意到一个细节,建筑商关于设计变更、延期 付款等开发商方的原因和基坑质量事故从而造成工程延期的事实未 能举出确切证据,这是建筑商被判高额违约金的一个直接原因,还有 一个原因就是建筑商未向法院提出降低违约金的请求
建筑商不能就