第1页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制实用工地施工合同模板细心筛选的有用工地施工合同模板，有用工地施工合同模板依照受欢迎度排序,假如您也有私藏的有用工地施工合同模板或喜爱的合同范文,欢迎发布出来与我们共享.有用工地施工合同模板甲方：(以下简称甲方)乙方：(以下简称乙方)依据《民法典》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神，经甲乙双方协商，甲方同意将工程承包给乙方，为明确双方权力与义务，特签订如下协议条款，供双方共同遵守。一、工程名称：____县飞龙铝塑型材销售中心。地点：____县建材市场院内。二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款实际建筑建筑面积确定。工程变更时，工程款的结算，按实际变更的工程量结算。五、付款方式方进入工地后，甲方支付乙方30%预付款，主体完工后再付程款。六、总工期要求第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时，施工场地应具备三通一公平开工条件。2.甲方应按合同付款方式准时支付乙方工程款，若甲方不按合同商定支付工程款，导致施工无法进行，乙方可停止施工，由甲方担当已完工程损失和乙方全部经济损失。八、乙方责任1.乙方应根据合同商定工期内施工完毕，并符合验收要求。2.因乙方缘由造成工程质量问题和工期延误，由乙方担当责任：质量问题由乙方修理解决至合格。九、工程质量、平安及保修1.乙方应根据图纸细心施工，工程质量符合验收标准。2.凡因乙方缘由造成的平安事故均由乙方负责。甲方不担当任何责任。3.工程竣工验收后，乙方对施工的工程质量负责保修________年。十、争议及解决方法未尽事宜，甲乙双方第3页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制协商解决。和解、调解不成的，按以下方式解决争议：第一种解决方式：双方达成仲裁协议，向商定的仲裁委员会申请仲裁;其次种解决方式：向有管辖权的人民法院起诉。十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方两份，双方签字盖章后生效。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日________年____月____日
