第1页共2页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制延期交工建设施工合同反诉状关于延期交工建设施工合同反诉状的文章由我细心为您整理,盼望这篇延期交工建设施工合同反诉状合同范本可以帮到大家。延期交工建设施工合同反诉状反诉人(本诉被告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。法定代表人：___________________________，__________有限公司经理。被反诉人(本诉原告)：_________________省__________市__________有限公司。地址：_________________省__________市__________街__________号。法定代表人：___________________________，__________有限公司经理。反诉恳求：_________________1.要求被反诉人支付_______________________元。2.被反诉人应负担案件全部受理费。第2页共2页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制事实与理由：_________________反诉人与被反诉人于__________年月日签订了合同。合同商定：_________________。反诉人认为：_________________。基于上述事实，特依照《中华人民共和国民事诉论法》第五十二条的规定;提出反诉，请法院依法公正判决，以维护反诉人的合法权益。此致_______________区人民法院反诉人：________________________年_____月_____日
