第1页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制建设工程施工合同纠纷诉状关于建设工程施工合同纠纷诉状,建设工程施工合同纠纷诉状怎么写的问题,我整理了以下的内容,盼望可以帮到大家。建设工程施工合同纠纷诉状原告：___________________________省__________建筑有限责任公司住宅：___________________________市__________法定代表人：______________________________________，总经理被告：____________________________市__________管理有限公司住宅：____________________________市__________法定代表人：_____________________________________，董事长诉讼恳求：_________________1、判令被告支付原告工程款___________元(已扣除原告应支付的钢材款___________元)及违约金___________元，合计___________元，第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制___________年___________月___________日后至判决生效止的违约金按每天___________元计算;2、判令被告支付原告因停工造成的材料损失费、误工费等损失___________元;3、本案诉讼费由被告担当。事实与理由：_________________原告中标了被告建设的__________综合楼、殡仪馆的工程施工，双方并签订了建设工程施工合同。原告根据被告的要求将综合楼及主楼工程施工完毕。___________年___________月被告托付___________市__________有限公司对已完工的工程进行结算审核。___________年___________月___________日原、被告双方依据审核的结果进行了详细的结算。经结算，被告尚欠原告工程款___________元整(含原告应支付的钢材款___________元)，被告于结算当日出具了欠条给原告的内部承包__________。___________年___________月___________日，被告对结算后欠原告的工程款作出了书面的还款方案，并承诺了逾期付款的违约责任。_______第3页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制____年___________月___________日，原被告双方对因被告缘由停工造成原告的损失进行了结算，经结算，被告另需赔偿原告临时设施费、停工材料损失费、误工费共计___________元。原告多次督促被告依约履行支付工程款及损失费的义务，但被告的法定代表人却避而不见。为维护自身合法权益，现具状人民法院，望判如所请。此致___________市___________区人民法院具状人：___________________________省__________建筑有限责任公司法定代表人：___________________________代理律师____________________律师事务所_____________________
