灯光亮化合同书范本VIP专享VIP免费

项目名称:设计单位：_____________________________________________期：二O—六年十二月十五日___________________甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》的有关细则规定，结合建筑楼体灯光亮化具体情况，经双方协商一致，本着自愿？平等？互利为原则，签订如下条款？一？项目名称和地点1?项目名称：____________________________亮化工程2?工程地点：_________________________________________二？工程内容、技术资料、图纸提供办法及质量技术要求：依据甲乙双方确认的《工程效果图及预算内容》施工。项目内容及要求：1、楼顶LED瓦楞灯（黄色）2、楼顶塔楼LED洗墙灯（黄色）3、外墙LED投光灯（暖白色）4、LED发光字（字壳白色，光源白色）5、酒店门厅入口LED景观壁灯（暖白色）5、其他工程材料内容及规格依据甲乙双方确认的《___________________亮化工程预算表》内容为准施工。（详见附件）三？承包方式和造价：本项目由甲方以包工包料方式委托乙方设计、安装。《________________合计总造价为________________________元整，（大写:元整）？四？工程价款支付？结算方式：1、合同签订后甲方支付给乙方工程总价30%做为工程材料预付款，即—元整，（大写：元整）；2、工程材料进工地施工后，甲方支付乙方工程总价40%做为工程进度款，即_______________元整，（大写：_____________________）；3、工程完工后由甲方验收后，甲方支付乙方工程款30%，即____________元整,（大写：元整）；五？工程期限：1、计划工程日历期限为_______________工作日，如遇到无法抗拒自然因素（如刮风下雨？雪等）等原因，工期相应顺延？2、如因甲方现场配合问题造成的窝工、停工，工期相应顺延，乙方不承担工期延误的相关责任。六？双方责任（一）甲方责任1?甲方须预留该工程总电源（负载功率不低于10KW）。甲方为乙方提供施工工具用电源（即手枪钻、切割机等），不计电费。2、材料进场前，甲方安排相关负责人员协调现场、配合施工，并协助乙方选好材料堆放场地，为乙方提供必须的施工条件。3?甲方应按本合同及时拔付工程款项？如工程款不能及时到位，工期相应顺延?造成停工待料或窝工情况，甲方负责其施工人员滞留损失？4、工程竣工后，甲方负责工程验收及款项拔付手续。（二）乙方责任1?乙方必须按质按量完成合同所约定的项目内容，并确保灯具安装及结构的安全性？乙方必须保证结构使用安全，施工操作安全，并承担施工过程中的安全保险及安全责任。2、乙方施工人员在施工期间应遵守甲方区域的管理规定，服从管理，遵纪守法，如有违法违纪行为，甲方有权按照有关规定实施处罚，情节严重的移交地方司法部门追究其法律责任？3、乙方在施工前对现场施工人员进行安全培训，并对施工现场设置安全防护设施，准备安全防护用品；4?乙方工程竣工，应书面通知甲方进行验收，甲方在收到验收通知5日内未验收工程,视为验收通过？5、乙方对该工程中所有产品免费保修期为_____________年。七、工程竣工验收1、该工程中主要材料需有相关质检报告做为产品质量合格依据；2、工程中所使用其他的辅助材料依据国家相关规范标准为准；3、工程竣工后，保证所有产品正常工作，即为合格。如因产品质量问题不能交付使用，由乙方及时检修更换。八、工程变更凡涉及到本工程确定的设计方案以外的变更或增加项目，由甲、乙双方协商确定后，以书面形式签字盖章生效，作为本合同有效附件，并相应调整合同价款及竣工日期。九？违约责任：1、如工程竣工后，无质量问题并达到合格验收标准，但甲方逾期验收或以其他理由推诿、扣除、拒付等行为，不履行合同约定支付款项，则乙方有权对该工程中所有产品进行拆除处理，并无需退还甲方所预付的所有款项。同时该合同终止。2、如因乙方自身原因导致工期延误，不能按时交付甲方使用，则每推迟一天乙方向甲方支付合同总价款的3%。做为违约补偿。3、如甲乙双方发生纠纷，由双方协商解决；协商不成时，由该工程所在地人民法院裁决？十、其他事宜1、合同未尽事宜，由双方协商解决，补充协议，作为合同附件共同遵守？2、本合同一式二份，具有同守效力，其中甲方持一份，乙方持一份?3、经双方确认...