第1页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制商业外围施工合同有关商业外围施工合同,商业外围施工合同怎么写,商业外围施工合同排版上和内容上有哪些需要留意的地方等合同范本相关问题,我整理了以下的内容,盼望可以帮到大家。商业外围施工合同发包人(全称)：_________________(简称甲方)承包人(全称)：_________________(简称乙方)遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商全都，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：_________________2.工程承包范围：_________________二、合同工期方案开工日期：_________________年_________________月_________________日。方案竣工日期：_________________年_________________月_________________日。工期总日历天数：_________________天。第2页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制工期总日历天数与依据前述方案开竣工日期计算的工期天数不全都的，以工期总日历天数为准。三、质量标准：工程质量符合_________________标准。四、外围施工合同签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：_________________人民币(大写)：_________________(￥元)。2.合同价格形式：_________________固定价+变更签证五、结算及付款方式1.发包人承诺根据合同商定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺根据合同商定组织完成工程施工，确保工程质量和平安，并在缺陷责任期及保修期内担当相应的工程修理责任。3.发包人和承包人双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。六、违约责任及处理方式第3页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制1、发包方的责任：周边施工环境及现场协调工作由甲方负责，由此造成的窝工等问题工期顺延。2、承包方的责任：工程质量不符合合同规定的，承包方负责无偿修理或返工。3、发生争议时，双方请当地仲裁委员会或人民法院裁决。七、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。八、合同生效本合同自签字、盖章之日起生效。九、附则1、本合同一式_________________份，其中发包方_________________份，承包方_________________份。2、本合同自双方签字后生效，全部工程竣工验收并结清尾款后失效。发包人：_________________(公章)承包人：_________________(公章)法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：_________________第4页共4页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制_________________年_________________月_________________日_________________年_________________月_________________日
