屋顶钢结构工程施工合同（合STANDARDCONTRACTSAMPLE（合同范本）甲方：乙方:签订日期:编号：YB-HT-006453建设工程合同屋顶钢结构工程施工合同（合同示范文本）I说明：以下合同书内容主要作用是：经过平等协商达成一致意思后订立的协议,规定了相互之间的必须履行的义务和应当享有的权利，可用于电子存档或打印使用（使用时请看清是否适合您使用）。合同编号：_________________甲方（发包方）：__________________________乙方（承包方）：__________________________甲方现将屋顶钢结构工程委托乙方制作安装施工，经双方友好协商，订立如下协议：一、工程名称：二、工程地点:三、工程概况:四、承包范围：乙方按照甲方的要求及甲方审核确认的屋顶钢结构施工图及施工方案进行施工。屋顶顶部钢结构造型：合同书|YB-HT-006453建设工程合同屋面：材料:五、承包方式：乙方按甲方审核确认的施工图进行总包，包工、包料、包制作、包运输、包现场施工安装、包验收，并按照国家规范及验收规定，交付合格工程。本工程总包价为：人民币元整(元)，该价已含税金。六、工期：从甲方通知乙方进场之日起___个工作日完成，完工时间为年—月___日，其中由于甲方原因造成乙方无法进行施工，则工期按甲方延误的时间顺延。七、付款方式：1.合同签订后天内甲方向乙方支付合同总额的%；2.工程全部完工，经甲方证实后支付合同总额的%;3.工程完工验收合格后天内甲方支付乙方合同总额%的尾款。八、双方责任：1.甲方责任：(1)负责提供场地给乙方施工，并提供施工用水、电源，水电费由乙方支付。(2)按合同约定条款向乙方支付应付款项。2.乙方责任：(1)严格按照甲方确认的施工图及施工方案进行施工，并负责施工现场及人员安全，办理好施工、安装等有关手续，如因乙方未能及时办理有关手续问题而造合同书|YB-HT-006453建设工程合同成不能按期完工，则工期不顺延，且由此造成的经济损失由乙方负责赔偿。（2）竣工验收合格之日起，乙方负责免费保修年。（3）在整个施工过程中，乙方自行负责施工人员的一切费用，有关施工安全、治安事故、防火等均由乙方负责。（4）因乙方工程质量问题造成的一切法律后果及经济赔偿责任概由乙方承担。九、违约责任1.乙方提供的用料与约定不符的，乙方必须无条件更换为与约定相符的用料，且工期不顺延。2.乙方逾期完工的，每逾期一天，须向甲方支付合同总造价%的赔偿金。3.如因乙方质量原因无法通过验收，乙方须及时无偿返工，工期不顺延，并赔偿由此给甲方造成的一切经济损失。十、争议解决方式在本合同执行过程中发生争议时，双方应友好协商予以解决。经协商仍无法达成一致的，双方同意按以下第种方式解决：1.向武汉仲裁委员会提请仲裁；2.依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。十一、合同生效及文本本协议经双方盖章签字后生效。本协议一式份，双方各执份，具同等效力。甲方：乙方：甲方代表：乙方代表：建设工程合同签约日期：年月日XX网络科技有限公司YumBoNetworkTechnologyCo.,Ltd.
