建设工程合同欠款纠纷代理词VIP专享VIP免费

建设工程合同欠款纠纷代理词尊敬的审判员：山西盛道律师事务所接受原告山西科技有限公司的委托，依法指派律师杨晔蓉出席今天的法庭审理活动，担任其诉被告内蒙有限公司建设工程施工合同纠纷一案的代理人。开庭前代理人认真审阅了委托人提供的证据资料，听取了委托人对本案事实的陈述，并就相关问题进行了调查核实，现依据法庭查明的事实以及国家法律法规的规定，代理人发表如下代理意见：一、关于本案的事实。原告山西科技有限公司与被告内蒙古公司于2021年4月24日，签订《内蒙古公司热电厂煤场挡风墙工程合同》（以下简称《工程合同》），合同约定：“工程总价款暂定为3332160元;每月25日报当月进度，甲方在次月10日前支付当月工程进度款，全部完工经竣工验收后付到全部工程款的95,保修期满后付清剩余的5质保金”。2021年10月13日，双方又签订《补充协议》，将原合同变更为：“合同价款330万元;本合同价款为固定总价不做任何调整”。同日，双方又签订了《内蒙古公司发电厂煤场挡风墙工程合同》（以下简称《大工程合同》），合同约定：“合同价款为260万元”，故两个工程总价款共计为590万元。其中两个工程的网片均由山西实业有限公司（以下简称海公司）提供。大发电厂工程于2021年10月20日进场施工，2021年2月1日竣工验收、质量合格;热电厂工程于2021年4月28日进场，由于工程进度款拖欠原因，项目工程于2021年7月5日停工，2021年8月17日接到复工通知后，8月29日进场复工，2021年12月18日完成工程施工，在2021年12月29日顺利通过竣工验收、质量合格。二、原被告签订的《煤场挡风墙工程合同》以及《补充协议》合法有效，双方之间成立建筑工程合同关系。原告与被告内蒙古公司于2021年4月24日、2021年10月13日、2021年11月25日、2021年12月15签订《工程合同》与《大工程合同》以及三份《补充协议》，按照《合同法》《建筑法》相关法律法规的规定，三份合同的签约主体合法，并且签订时是双方的真实意思表示，合同的内容合法，没有违反法律、法规、行政法规的强制性规定，故五份合同合法有效，双方之间成立建筑工程合同关系，根据合同的约定，双方应当全面履行。三、原告依合同约定全面履行合同义务，并且两个工程通过相关人员组织验收、工程质量合格，被告应当支付原告剩余工程款830725元。1、原告依合同约定完成工程量，并有工程验收单（见证据一第3份证据）为凭，并且该两个工程已经交付使用并且正常使用至今。在合同履行过程中，被告陆续向原告履行了部分付款义务，直到2021年12月27日，双方对往来款项进行了确认（见证据一第4份证据与证据二第2份证据），具体如下:被告欠原告大电厂工程款为429925元、欠原告热电厂工程款为450800元，并且在热电厂施工中原告代被告向海公司支付100000元网片款。之后，被告于20年1月16日与1月20日分别又支付原告10万元与5万元（见证据5-1），故被告尚欠原告工程款与垫付的材料款共计830725元。2、我方举证向海公司于2021年11月20日电汇10万元（见证据五），证明在工程实施过程中，因为工期紧，但被告公司资金紧张，原告因为怕延误工期并且应被告的要求加之在其承诺原告先垫付随后与工程款一并结算的情况下向海垫付10万元的事实，并且在与海公司的具体工程负责人李的通话记录以及与被告法定代表人黄的通话记录也能相互印证（见证据四第3份证据）。被告声称不承认该笔垫付10万元的款项，其应当提供向海公司支付52920元网片款的支付凭证加以证明，而完成其举证责任，否则应当承担不利的后果，实现其在2021年12月21日《往来款确认书》中的承诺，支付原告该10万元的垫付款。3、对方向法庭提供的其与天津商贸有限公司签订的《钢材供货合同》，首先，该工程负责人陈未在合同上签字;其次，原告公司也未授权其签署该份合同，未出具过任何的授权委托书;再次，该合同上没有原告公司的公章，这与双方提供的被告与海公司签订的《挡风抑尘板供货合同》明显的不一致，单纯从合同形式就能看出来，加盖的原告的公章（原告予以确认），而且从法律角度，公章代表公司行为，没有公章就证明没有经得公司的同意，并且在大工程施工中，原告公司也未收到过由被告购买的钢材，...