龙门吊施工承包合同书建设单位：（以下简称甲方）施工单位：（以下简称乙方）为了明确双方责任，分工协作，互相配合，根据国家有关规定，龙门吊承包具体情况，经双方协商一致，签订本合同。第_条：工程名称：_____________________第二条：工程地点：____________________第三条：工程范围：____________________第四条：承包方式：____________________1、工程造价龙门吊按每台元。2、小车按每台元。工程总造价人民币元（大写）如实际施工有增、减凭图纸变更通知及双方签证，决算时按实际用工计算。第五条：1、工程承包范围包括：制作、安装。2、场地及出租场地产生的费用由甲方支付。3、所有耗材（焊条、焊丝、氧气、乙炔等）由甲方提供。第六条：工程期限：甲方备齐料后通知乙方立即施工，进场后施工期限为天。在施工过程中，由于不可抗力或设计变更、甲方等原因延迟施工的，顺延期限。第七条：工程结算1、本合同订立生效后三日内，甲方支付乙方施工费元。2、施工过半时，甲方支付乙方施工费元。3、验收合格时，甲方向乙方结清全部费用元。4、因甲方拖欠付款和进度款而影响施工进度，造成乙方停工、窝工损失的除顺延工期外，还应由甲方承担相应的经济损失。5、所有工程款必须汇入乙方指定账户，并由乙方负责人出具收款收据，否则乙方不予承认。第八条：工程质量验收1、乙方必须严格按照施工图纸、说明和相关规范精心施工，确保质量，施工中因施工责任造成不合格质量要求，甲方必须及时提出，乙方应保证质量，负责返工修补并承担一切费用。2、甲方按施工图纸、说明进行验收，竣工前乙方提出交工通知书，甲方接到通知书后应在五日内组织人员进行验收，并签具验收证明，逾期按合格检定。（竣工验收合格后甲方方可使用，未经验收，甲方擅自使用则视为工程验收合格）。第九条：合同生效本合同双方签字盖章材料备齐进场后生效，至工程竣工及价款结算后失效。第十条：补充条款第十一条：附则一方擅自终止合同，须按经济合同法规定办理或向任何一方所在地人民法院起诉。建设单位（盖章）代表（签字）甲方负责人电话施工单位（盖章）代表（签字）乙方负责人电话
