水电站施工合同范本专业版VIP免费

第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制水电站施工合同范本专业版本页是关于水电站施工合同范本专业版的范本，本篇内容里，针对水电站施工合同范本专业版做了肯定整理修编，一起来看一下。水电站施工合同范本专业版发包方：（以下简称甲方）法定代表人：承包方：（以下简称乙方）法定代表人：依据《民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》和该工程施工（招标文件）以及其他相关法律行政法规，结合实际状况，经双方协商，达成以下合同条款。一、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程主要内容：4、承包方式：包工包料。二、工程期限工程期限____天，预定_____年____月___日至____年____月____日止。第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制三、工程承包价及其它总承包价______元，工程竣工验收合格后付清工程款项。四、合同双方责任（一）甲方责任1、供应乙方规划、设计、施工所需的相关要求及数据；2、监督工期及工程质量、施工进度，协作乙方做好与工程相关的协调工作。（二）乙方责任1、严格根据甲方供应的图纸组织施工。2、乙方保证文明施工，施工过程中因乙方因素造成的一切事故由乙方负责。3、施工过程中，每个单项工程结束后准时清理打扫施工现场。五、工程质量要求1、乙方必需严格根据甲方供应的设计图纸进行施工，工程质量达到国家相关验收规范的标准。2、工程竣工验收后达到建设局要求，方为合格工程。第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制3、主要材料进场前必需供应样品合格证明，经甲方工程负责人及监理方共同认可，方可进场施工。六、付款方式工程结束付50%，整体工程验收合格后5日内付50%。七、工期延误若甲方缘由则工期顺延，若乙方缘由则按500元/天罚款。工期严峻滞后的，甲方有权终止合同，由此造成的全部损失由乙方负责。甲方不担当乙方所完成工程量的支付。八、工程保修期工程保修期为工程验收后一年。九、平安施工要求施工期间乙方人员必需遵守国家法律和法规，遵守甲方及监理方的相关规章制度，维护好相关设施和爱护四周居民的正常生活，并做好平安预防工作。乙方施工中发生的一切平安事故，概由乙方负责，甲方不负任何责任。十、不行抗拒的自然灾难认定标准不行抗拒的自然灾难发生，造成的损失，第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制由甲、乙双方共同协商解决。十一、违约责任1、本合同经双方签字生效后，双方都必需严格遵守执行，任何一方违反合同条款，给对方造成损失的，责任方应按民法典规定标准进行赔偿。2、若甲方在整体工程验收合格后，未将款项付清给乙方，乙方有权停止供水。3、双方如发生纠纷，通过协商未达成协议的，由禄丰县人民法院进行裁决。十二、争议承包单位与发包单位发生合同纠纷时，双方协商解决，协商不成时，提请上级主管部门调解，调解无效时，可向____________人民法院起诉。十三、合同份数本合同一式_____份，甲方____份、乙双方____份。十四、若有未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。甲方：第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制法人代表：_____年____月____日乙方：法人代表：_____年____月____日