通用版小型工程合同VIP免费

第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制通用版小型工程合同本文是通用版小型工程合同的范本，针对通用版小型工程合同做了肯定整理修编，该协议书内容完整，正规严谨，可直接套用。通用版小型工程合同发包人：(简称甲方)承包人：(简称乙方)依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，就本建设工程协商全都，订立本合同，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：;2、工程地点：;3、工程范围：4、承包方式：。二、合同工期1、开工日期：________年____月____日，竣工日期________年____月____日，合同工期总天数天(以实际进场施工之日算起);三、质量标准工程质量标准：合格、根据《施工质量验收规范》验收。第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制四、合同价款总计合同金额(大写)(人民币)，小写。五、付款方式付款方式：本工程进场完成%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程进场完成%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用;本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用(除工程保修押金)。工程价款通过银行转(汇)入对方帐户(以本合同注明帐号为准)。全部款项支付须先开发票后支付。六、施工预备1、承包人在合同签定后____日内完成图纸的设计和细化，完成后由发包人提交给设计院，承包人协同参加技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，供应基准测量点和水、电接入点;七、平安责任1、甲方指导乙方组织实施，检查乙方施工平安设施。简易工程施工合同范本2、乙方应指派专人负责平安，施工现场应第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制有平安标示和平安设施。3、乙方在施工过程中消失责任事故，乙方负全部责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前____日内，应将验收日期以书面形式通知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前通知承包人，并与承包人另行商定验收日期，但发包人必需承认承包人的竣工时间;发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人担当;2、发包人收到承包人的验收通知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格;3、竣工工程阅历收合格之日，办理工程移交，从验收之日起____日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人担当;4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法解决，致使该项工程不能全部按期竣工，可作减项竣工，并对已完成工程进行竣工验收和办理移交手续;第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制5、自工程竣工验收合格之日起________年内承包人对工程负责保修，保修期限届满后，承包人供应终身优待服务。6、承包人应按国家技术规范、标准、规程和发包人的技术要求进行工程施工，按本合同规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责无偿赐予修缮，使其达到质量合格。若承包人无力补充完善，需托付其他单位时，承包人应担当全部工程费用。九、现场代表发包人现场代表_____，承包人现场代表__，双方代表的权利义务按本合同商定，解决工程中所遇问题的协商、及决策看法的签证、处理;如一方换人时应提前三天书面通知对方。十、违约责任因承包人施工质量造成重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应依据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有商定外，违约方支付违约金万元。第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制本合同未尽事宜，经发包人与勘察人协商全都，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。本合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商不成的按下列第种方式解决：(一)提交仲裁委员会仲裁;(二)依法向人民法院起诉。本合同以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。合同订立时间：________年____月____日合同订立地点：____________________本合同共_页发包人：(盖章)法定代表人托付代理人：(签字)承包人：(签字)联系方式：开户银行：银行账号