第1页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制建筑门窗施工合同有关建筑门窗施工合同的文章由我细心为您整理,盼望这篇建筑门窗施工合同合同范本可以帮到大家。建筑门窗施工合同发包方：_________________(以下简称甲方)承包方：_________________(以下简称乙方)依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方就玻璃雨搭工程施工事项经协商达成全都，订立本建筑门窗施工合同。一、工程名称：_________________。二、工程地址：_________________三、承包方式：_________________四、工程内容：_________________五、工程用料：1、框架：_________________2、拉筋：________________第2页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制3、玻璃：________________六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定一年内返还保质金)。九、违约责任：1、承包人向发包方承诺根据本合同商定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同商定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所商定的全部义务。因甲方不按本第3页共3页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制合同商定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至肇东市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_________________乙方(公章)：_________________法定代表人(签字)：_________________法定代表人(签字)：______________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日
