建筑门窗工程承包通用版合同VIP专享VIP免费

第1页共14页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制建筑门窗工程承包通用版合同关于建筑门窗工程承包通用版合同,建筑门窗工程承包通用版合同怎么写的问题,我整理了以下的内容,盼望可以帮到大家。建筑门窗工程承包通用版合同在当前我们建筑行业进展的过程中,建筑门窗工程在其中有着非常重要的作用,它的质量问题直接关系到建筑物的舒适性,给人们的日常生活有着肯定的影响,对于建筑门窗工程承包合同你了解多少以下是我为大家整理的建筑门窗工程承包合同范文，欢迎参考阅读。建筑门窗工程承包合同范文1发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）依照《中华人民共和国法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章、道德公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，甲乙双方就____市曙光驾校玻璃雨搭工程施工事项经协商达成全都，订立本合同。一、工程名称：。二、工程地址：第2页共14页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制三、承包方式：包工包料(大包)。四、工程内容：点式玻璃雨搭。五、工程用料：1、框架：用15与10的铁板制作成玻璃雨搭专用的框架，作成之后进行防锈处理，然后进行氟碳烤漆。2、拉筋：点式玻璃雨搭专用拉筋。3、玻璃：88钢化夹胶玻璃，用专用的点式玻璃支架安装到主框驾上。六、承包总价：(1500元)每平方米，大约66平方米，总计(99000元)，拉筋单独合算，不在总平方米造价之内，最终结算以验收实际测量面积结算。七、工期：收到预付款之日起一个月内完成工期。八、付款方式：合同签订后，预付壹万元订金，主框钢板进入现场后付工程款的30%，主框安装完毕后在付30%，完工验收合格后付37%，留3%的质量保证金。(无质量问题按国家规定________年内返还保质金)。第3页共14页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制九、违约责任：1、承包人向发包方承诺根据本合同商定进行施工，在施工期间，由乙方造成停工或人员不足，质量达不到本合同规定要求，须返工重来，造成损失由乙方担当，工期不予顺延。2、发包方向承包人承诺根据本合同商定的期限和方式支付合同价款及其应当支付的款项，履行本合同所商定的全部义务。因甲方不按本合同商定支付工程款，乙方有权予以停工，工期顺延，造成人员、机械窝工损失及产生的相应费用由甲方担当，并在复工前支付违约费用。十、本合同未尽事宜，双方协商解决，协商不成可诉讼至____市人民法院。十一、本合同一式两份，双方各执一份，签字盖章后生效，望共同遵守。甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________________年____月____日第4页共14页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制________年____月____日建筑门窗工程承包合同范文2甲方(发包方)：乙方(承包方)：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》和《____市建筑工程施工合同管理方法》的原则，结合本工程详细状况，双方达成如下协议：第一条：工程概况工程名称：安徽医学高等专科学校同学公寓5楼工程地点：____市经济技术____区(安徽医学高等专科学校校内内)工程内容：铝合金建筑门窗工程范围：加工、制作、安装及成品爱护1、工程各项目单位一次性包死，不存在其它任何费用，工程总造价(暂定贰拾玖万元整)。推拉窗为228元㎡(带不锈钢窗纱)，推拉门及门连窗(门下方扣板)为269元㎡，地弹门为310元㎡(不包括地弹簧)。决算时工程量以实际为准。2、承包方式：包工包料。第5页共14页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制其次条：工程期限1、开工日期：________年____月____日2、竣工日期：________年____月____日3、工期延误：在施工过程中，如遇到下列状况，工期应相应顺延：a)因甲方缘由发生工程量变化和设计变更;b)一周内非乙方缘由停电造成停工累计超过8小时;c)不行抗拒之因素;d)因甲方缘由未能按期完成施工前预备工作，或未能按规定供应材料等造成乙方停工的;e)合同中商定或甲方代表同意赐予顺延的其它状况。乙方在以上状况发生后____日内，就延误的内容和因此发生的经济支出向甲方代表作出报告，甲方代表在收到报告后____日内予以确认、答复，逾期不予答复，视为确认。第三条...