建设工程施工合同专业版VIP免费

第1页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制建设工程施工合同专业版本文建设工程施工合同专业版的文章由我细心为您整理,盼望这篇建设工程施工合同专业版合同范本可以帮到大家。建设工程施工合同专业版实践中，产生纠纷最多的是建设工程施工合同。那么签订建设工程施工合同书需要留意什么呢以下是我为大家整理的建设工程施工合同书范文，欢迎参考阅读。建设工程施工合同书范文1发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：依据《中华人民共和国民法典》及我国其他法律法规规定，并结合工程的详细状况，为明确双方责任、协作协作，确保工程施工质量，经甲乙双方公平、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：第2页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2022要求。5、估计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：其次条：甲方应向乙方供应下列文件资料，并对其精确性、牢靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。2、工程施工任务托付书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。第三条：合同工期1、本工程定于于年月日竣工，总工期为天。2、施工有效期限以合同商定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特别状况，经甲方同意，可顺延工期。第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工商定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价估计为元(大写：)，总第3页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制价款以最终施工测量面积为准结算。2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支商定总工程款30%的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量50%时，甲方向乙方支付工程进度款60%的款项，计元。剩余10%款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，第五条：双方责任1、甲方托付任务时，必需以书面形式明确施工任务，并按其次条规定供应文件资料。2、甲方应为乙方供应基本的工作条件3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方托付书及技术要求进行工程施工技术，并按合同商定的工期提交合格的施工成果。4、乙方施工人员应遵守平安和保密规章，对施工过程中发生的平安事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。第六条：违约责任1、因甲方未向乙方供应基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按商定总工程款的平均日产值计算。第4页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制2、因未满意技术要求，致使施工质量不能合格验收，由此造成的经济损失均由乙方担当。3、合同履行期间，若因工程停建甲方需要解除合同时，乙方尚未进行施工工作的，不退还甲方已付工程款，乙方已开头进行施工的，按实际完成的工作量进行结算。4、发包人未按合同日期拨付工程款，每超过一日，应向乙方偿付未支付工程款千分之一的逾期违约金。5、乙方未能按期完成施工任务，每拖延一日，应减收工程款千分之一的违约金。第七条：其他事项1、本合同未尽事项，双方可协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。2、若在履行本合同时发生争议，双方准时协商解决，协商不成，应向甲方所在地人民法院起诉。3、双方完成本合同商定的商定的义务后，本合同终止。4、本合同一式自双方签章后生效，甲方持份，乙方持份。第5页共5页本文格式为Word版下载后可任意编辑和复制甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同书范文2发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建设法》及其他有关法律、行政法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，为明确甲乙双发的责任、权利、义务，保证工程顺当实施，在甲乙双发完全自愿和完全理解本合同条款的状况下，双发就本建设工程施工事项协商全都，签订本合同。一、工程概况工程名称：工程地点：工程规模：结构形式：工程内容：工程立项批准文号：资金