房屋装修协议甲方(委托方)：乙方(承接方)：签约地点：签约时间：年月日为规范装饰装修施工，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》以及其他有关法律、法规规定的原则，结合本工程的详细状况，双方到达如下协议，共同遵守。第一条：工程概况1、装饰施工项目：2、构造：房型层(式)室厅厨卫，总计施工面积平方米。3、施工内容：详见预算及施工图。4、委托方式：包工包料5、工程动工日期：年月日6、工程竣工日期：年月日第二条：工程价款及结算方式1、工程总价款(金额大写)元，详见本协议附件《家庭装潢工程材料预算表》，经双方承认变更施工内容的，变更部分的工程价款另计。2、协议签订后，甲方支付装修明细如下：自协议签订两日内支付工程总价款的30%，当工期进度过半（即年月日）支付工程总价款的30%，施工完毕验收合格后两日内支付工程总价款的20%，剩余20%的尾款作为装修质量保证金在施工完毕验收合格后两个月内支付。第三条：质量规定1、工程使用重要材料的品种、规格、名称，经双方承认。2、工程验收原则，双方同意参照国家的有关规定执行。3、施工中，甲方如有特殊施工项目或特殊质量规定，双方应确认，增长的费用，应另签订补充协议。4、凡由甲方自行采购的材料、设备，产品质量由甲方自负；施工质量由乙方负责。第四条：材料供应1、乙方须严格按照国家有关价格条例规定，对本协议中所用材料一律实行明码标价。甲方所提供的材料均应用于本协议规定的装潢工程，非经甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，应按挪用材料的双倍价款赔偿给甲方。2、乙方提供的材料、设备如不符合质量规定，或规格有差异，应严禁使用。如已使用，对工程导致的损失均由乙方负责。3、甲方负责采购供应的材料、设备，应当是符合设计规定的合格产品，并应准时供应到现场。如延期抵达，施工期顺延，并按延误工期惩罚。材料经乙方验收后，由乙方负责保管，由于保管不妥而导致损失，由乙方负责赔偿。第五条：违约责任1、本协议签订生效后，甲乙双方应履行协议所规定的项条款（包括经双方确认的协议附件、预算及图纸等），不得私自变更或解除，否则违约双方将付给对方工程预算总造价的10%的违约金，并承担因此导致的其他经济损失。2、由于甲方原因导致延期动工或中途停工，甲方应赔偿乙方因停工、窝工所导致的损失。每停工或窝工一天，甲方支付乙方工程价的1‰；甲方未按协议的约定付款的，每逾期一天，按工程价的1‰支付违约金。3、由于乙方原因导致逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方工程价1‰。4、甲方未经乙方同意，甲方私自变化房屋构造和使用性质，由此发生的损失或事故（包括罚款），由甲方负责并承担损失。5、因乙方施工不妥，导致的损失由乙方承担。第六条：争议处理本协议履行期间，双方如发生争议，在不影响工程进度的前提下，双方应协商处理。当事人不愿通过协商处理，或协商处理不成时，可以按照本协议约定向人民法院提起诉讼。第七条：协议生效1、本协议和协议附件向双方盖章，签字后生效。2、补充协议与本协议具有同等的法律效力。3、本协议(包括协议附件、补充协议)一式两份，甲乙双方各执一份。甲方(委托方)：乙方（施工方）：身份证号：身份证号：电话：电话：年月日年月日
