工程承包协议发包人：（简称甲方）承包人：（简称乙方）根据《中华人民共和国协议法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵照平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本建设工程协商一致，签订本协议，供双方遵照执行。一、工程概况1、工程名称：；2、工程地点：；3、工程范围：4、承包方式：。二、协议工期1、动工日期：年月日，竣工日期年月日，协议工期总天数天（以实际进场施工之日算起）；三、质量原则工程质量原则：合格、按照《****施工质量验收规范》验收。四、协议价款总计协议金额（大写）（人民币），小写￥。五，付款方式付款方式：本工程进场完毕%工作后10天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程进场完毕%工作后15天内，发包人向承包人支付%工程费用；本工程竣工验收后20天付清余下的工程费用（除工程保修押金）。工程价款通过银行转（汇）入对方帐户（以本协议注明帐号为准）。所有款项支付须先开发票后支付。六、施工准备1、承包人在协议签定后日内免费完毕图纸的设计和细化，完毕后由发包人提交给设计院，承包人协同参与技术交底以便图纸通过。2、发包人应在施工前做好三通一平工作，提供基准测量点和水、电接入点；七、安全责任1、甲方指导乙方组织实行，检查乙方施工安全设施。2、乙方应指派专人负责安全，施工现场应有安全标示和安全设施。3、乙方在施工过程中出现责任事故，乙方负所有责任，甲方概不负法律和经济责任。八、工程竣工验收及保修1、承包人在工程竣工前三日内，应将验收日期以书面形式告知发包人届时验收，如发包人不能按期参与验收，须提前告知承包人，并与承包人另行约定验收日期，但发包人必须承认承包人的竣工时间；发包人推迟验收，其间所发生的管理费和其他损失均由发包人承担；2、发包人收到承包人的验收告知未提出异议，但到期又不按期组织验收或发包人提前使用的，视为验收合格；3、竣工工程经验收合格之日，办理工程移交，从验收之日起三日内移交完毕，如发包人不按期接管，致使工程发生损失，应由发包人承担；4、工程已基本竣工，如遇某种材料或设备双方均无法处理，致使该项工程不能所有按期竣工，可作减项竣工，并对已完毕工程进行竣工验收和办理移交手续；5、自工程竣工验收合格之日起壹年内承包人对工程负责免费保修，保修期限届满后，承包人提供终身优惠服务。6、承包人应按国家技术规范、原则、规程和发包人的技术规定进行工程施工，按本协议规定的时间提交质量合格的工程产品，并对其负责。由于承包人施工质量不合格，承包人应负责免费予以修缮，使其到达质量合格。若承包人无力补充完善，需委托其他单位时，承包人应承担所有工程费用。九、现场代表发包人现场代表＿＿＿＿＿，承包人现场代表＿＿，双方代表的权利义务按本协议约定，处理工程中所遇问题的协商、及决策意见的签证、处理；如一方换人时应提前三天书面告知对方。十、违约责任因承包人施工质量导致重大经济损失或工程事故时，承包人除应负法律责任和免收直接受损失部分的勘察费外，应根据实际损失向发包人支付赔偿金。一方违约时，除前面条款另有约定外，违约方支付违约金万元。本协议未尽事宜，经发包人与勘察人协商一致，签订补充协议，补充协议与本协议具有同等效力。本协议履行过程中发生的争议，由双方当事人协商处理，协商不成的按下列第种方式处理：（一）提交仲裁委员会仲裁；（二）依法向人民法院起诉。本协议以双方签字盖章后生效，一式贰份，发包人与承包人各执壹份。协议签订时间：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日协议签订地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿本协议共＿页发包人：（盖章）法定代表人/委托代理人：（签字）承包人：(签字)联络方式：开户银行：银行账号：
