窗帘买卖协议卖方：（乙方）买方：（甲方）根据《中华人民共和国协议法》及有关法律、法规的规定,甲乙双方在互利互惠、平等自愿的基础上，经友好协商，就窗帘买卖及安装到达如下一致条款,以资共同信守。一、产品名称、数量、金额明细项：产品名称产品规格计量单位数量单价总金额卷帘布阳光系列平方米120合计总价为人民币大写元整（小写￥元）.(不含税收，如需开发票另加6%税收)注:该单价、总价，均已包括了材料费、制作费、安装费、运送费、附件。二、付款日期及结算方式安装竣工之日即结算增长工程款人民币大写元整(小写￥元)，当面交付现金;三、交货方式、期限1。乙方自行送货安装.2。交货工期为10日。3.交货、安装地点：________________________________________四、违约责任(1)违约责任1。乙方未按协议规定期限交售，每逾期1周，应向甲方偿付迟交部分总价值__1__％的违约金。2.甲方拒收乙方按协议交售的窗帘（卷帘布）应赔偿乙方的运送费用,并向乙方偿付甲方拒收部分总价的所有费用.3.甲方逾期付款，每延误一天甲方应向乙方支付本协议总价值__1__％的违约金。五、因甲方窗体问题或因甲方规定变更延误安装时间视为协议延期。六、本协议执行中如发生争议，由双方协商处理，如协商不成,可由人民法院判决。七、本协议于____年__月__日签订,协议一式二份，双方各执一份,经甲乙双方签字后生效。八、其他约定本协议的未尽事宜，双方另定补充协议，将成为本协议的一部分,具有同等的法律效应。补充条款甲方：乙方：传真:传真：电话：电话：月日月日
