钢结构工程合同书钢构造工程承包协议书建设单位（如下简称甲方）承包单位（如下简称乙方）为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任，双方本着平等互利，协商一致的原则，到达如下条款，以便共同遵守。第一条：工程项目1、工程名称：钢构造仓库2、工程地点：金水区来单寨村南，靠近北四环3、工程承包内容：（清包工，按照甲方图纸施工）仓库：钢柱、钢梁吊装，屋面板岩棉板、安装，预埋螺栓焊接等。乙方负责提供施工机具、焊机。第二条：工程量及金额1、根据甲方提供图纸仓库，建筑面积共平方米（工程结束后以实际建筑面积为准计算）。2、承包单价28元/平米，承包工程总造价元大写：（）第三条：工程价款的支付1、钢构造柱子、梁加工并安装完毕，钢柱安装校正完毕，甲方支付乙方总工程款的50%，总计人民币（包括前期已付生活费）元。2、钢构造檀条安装完毕，甲方支付乙方总工程款的70%，合计人民币元。3、维护系统（包括墙板、屋面板、排水系统等剩余工作）所有安装完毕，7天之内，甲方支付乙方总工程款的尾款，合计人民币元。第四条：工程施工期限1：本工程工期为自工人进场后45个日历天竣工（5月15日前竣工）。2：因停电、雨雪、大风等不可抗原因，不能施工的，按实际天数顺延工期；4、施工期间如甲方未协调好社会关系、工程款支付不及时，供料不及时导致停工的，施工工期顺延。第五条：双方的重要责任甲方责任1、动工前，甲方负责施工场地的平整，负责道路畅通、免费提供施工用电和水、工人住宿。2、甲方负责协调外部一切关系，并承担费用。如因甲方协调不到位或供料不及时，导致乙方停工，给乙方导致的窝工等经济损失由甲方赔偿对应生活费给乙方，并顺延工期。如工程被叫停，无法开展，甲方应赔偿乙方对应损失。3、按照协议规定及时付款，否则乙方有权停工。乙方责任1：按双方约定的分包范围，做好施工设备的进场、供应和管理，做好施工前的多种准备工作。2：根据双方约定的图纸进行施工，做好施工质量控制及进度控制工作。3：乙方在施工期间应注意安全和员工安全教育工作，乙方对施工过程存在的安全隐患问题应当及时处理，并承担对应责任。如在施工现场发生任何安全事故，均由乙方负所有责任，与甲方无任何关系。4：如乙方没有按照规定准时保质保量竣工，有义务接受甲方对应惩罚。第六条：工程质量和验收原则1：乙方严格按照施工图与设计阐明组织施工，保证工程质量。施工中如发生质量事故，要分清责任，由此导致的经济损失由质量事故责任方承担，或地方建设部门协调。2：工程竣工后同，由乙方告知甲方进行验收，甲方接到告知后，贰天内组织验收，经验收合格，工程移交给甲方管理，逾期不予验收视为合格。第七条：协议变更及违约处理1：乙方施工过程中，甲方对图纸内容充足理解，甲乙双方签字确认，乙方严格按照图纸内容施工。甲方要标注变更设计或者因客观状况达不到施工条件，需要变更的内容，由甲乙双方协商，就变更内容、实物工程量、变更内容引起的费用增减、结算方式等问题到达一致意见，并签订与之有关的工程变更协议，作为协议一部分延长工期，调整工程总造价。2：任何一方无端解除协议，应赔偿对方实际损失。3：协议发生纠纷时，可先由甲、乙双方协商处理。协商不成时由乙方管辖地法院裁决。4：图纸中未明确注明的项目内容（包括但不仅限于材料型号、规格）但在协议约定内容之内的，甲乙双方协商处理；如在协议范围之外的，双方需另行到达工程变更协议并签订有关内容协议。附则：1：本协议未尽事宜，双方协商处理。2：本协议自双方签字后生效；工程竣工交验办理工程结算，办清财务手续后终止。3：本协议一式两份，甲乙双方各执一份。甲方：乙方：电话：电话：开户银行：开户银行：账号：账号：签订地点：签订时间：年月日
