下载后可任意编辑承 诺 书诸暨市中港设备安装有限公司：贵公司在 年 月 日与 签订 工程总承包合同一份，合同造价为人民币 元，工程建设地点在 ，工程项目名称为 （附总包合同）。由本人自己具体组织实际施工，为切实履行工程承包合同中规定的所有义务，我特作以下承诺：一、一定按公司有关规定按时交纳国家和地方税收，相关各种规定费用和公司按规定应收取的费用等，保证业主拨付款用于施工管理支出，亏损由我赔偿，盈利由我承担和享受。二、凡该工程 范围内所发生的民工工资、工程材料欠款及可能发生的赔（补）偿等事项均元、由我承担支付义务；所发生的一切债权、债务均由我享有和承担；若发生诉讼纠纷，由我作为事实上的民事主体承担责任或连带承担民事责任。三、本承诺为不可撤销承诺。如贵公司遇到因该工程所引起的被法院判决、仲裁机关裁决败诉以及受到行政机关处罚等情况，一起法律后果及经济责任均由我承担。若贵公司因此而造成的损失（包括实现债权的一切费用），可凭此承诺书连同相关的判决书、裁决、行政处罚等损失依据直接起诉于总公司即：诸暨市中港设备安装有限公司所在地有管辖权的人民法院，全额向我追偿，本人保证放弃一切抗辩权。四、本承诺系我真实意思表示。特此承诺！承诺人： 担保人：联系电话： 联系电话：身份证号码： 身份证号码：下载后可任意编辑施工企业内部承包合同发包方（一下简称甲方）：承包方（一下简称乙方）：第一条 订立本合同的宗旨甲、乙双方签订本合同的宗旨是：确保甲方与建设方签订的《建设工程施工合同》中约定的责任和义务的全面履行。甲方依据公司及有关法律法规，依法行使作为企业法人的各项权利并承担相应的责任和义务；乙方依照法律法规、公司管理办法和本合同约定行使权利、享受收益并相应承担亏损和风险。甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定承包方式和权利义务。第二条 工程概况2.1 工程名称： 2.2 工程地址： 2.3 建设单位： 2.4 工程范围： 2.5 建筑面积： 2.6 工程造价： 2.7 工程质量： 合格 2.8 安全文明标化： 无 2.9 工期： 日历天；开、竣工日期：自 年 月 日至 年 月 日止（具体以甲方与建设单位签订的施工合同规定的工期为准）。第三条 承包方式及承包范围3.1 工程项目承包实行 ，乙方为工程项目承包的责任人，对项目实施全过程（从项目开工至工程投入使用）的履约负全部法律和经济责任。实行“承包经营，独立核算、自负亏盈...
